承包水电安装协议书范本（九篇）.doc

承包水电安装协议书范本（总包）：（以下简称甲方）（分包）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：文成县玉壶中学教学工程2、工程地点：玉壶中学内3、承包范围及内容：本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容（具体工作内容与建设单位签定的协议相同）二、承包方式及内容：本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度编排施工具体要求如下：1、负责工地内的临时水电设施的施工;2、编制施工方案、施工计划，做好施工准备工作;3、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造成的返工损失，由乙方自行负责;4、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲方提供工程的进度计划;5、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复;6、乙方委派作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。

三、工程结算及付款方式：工程结算价以水电预算为准，材料价下浮37%;工程款支付按月支付，每月支付单月完成工程量金额的85%，工程竣工验收合格后付10%，余款待保修期完成后再进行付款领款时提供材料发票）四、工期要求：乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度乙方在材料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款元，从工程款中扣除五、《按建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律政策我单位所上缴的管理费，开支费共20x0元应由乙方补偿六，安全生产1、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作，并形成记录2、乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护（安全帽、安全带等），确保安全生产，其相关费用已包括在工程结算单价中3、乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施，并派专人值勤，并接受甲方的检查和监督4、施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款，罚款的金额视情节轻重而定，在乙方的进度款中扣除。

5、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故由乙方施工机具、操作不当发生的安全事故其责任均由乙方承担在施工现场由于违规作业、过失而发生的安全事故，费用在五千元内乙方自行负责，超过部分，双方调查原因，视责任轻重协商处理6、周边的一切安全防护，乙方不得随意拆除和移动，如施工确实需变动的部位，必须报告甲方项目负责人批准后方可实施，且变动后立即整改;否则，每发现一次罚款500元;对产生后果的，将追究法律责任7、未尽事宜，甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准六、文明施工1、乙方严格按国家颁布《建筑施工安全检查标准JGJ59_____99》进行安全施工，遵守施工现场的一切规章制度、服从甲方管理人员安排和指挥，每天做好施工生产现场的保洁文明工作，并达到甲方的要求，由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中2、施工过程中，若乙方人员违反文明施工的有关规定，则甲方按照施工现场安全生产及文明施工违规处罚规定对乙方人员进行罚款，罚款的金额情节轻重而定，在乙方的进度款中扣除七、未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力本合同一式贰份公司、甲、乙双方各执一份，合同签订后生效，工程款结清后自然失效。

未尽事宜另行协商甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日承包水电安装协议书范本（二）甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议第一条工程概况1.工程名称：明光镇镇政府架空线路入地工程2.工程施工地点：腾冲县明光镇镇政府院内3.工期：____年____月____日至____年____月____日4.本项工程由乙方包工、包料合计费用柒万肆仟捌百元人民币74800.00）5.为确保工程顺利按质按量、按时竣工，甲方应尽量为工程施工提供便利条件第二条材料供应的约定乙方提供的材料1.乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用如已使用，对工程造成的损失由乙方负责2.乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定1.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变2.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续3、乙方对工程保修期为一年人为或不可抗拒原因损坏除外）第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格原价赔偿第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定1.工程款付款方式：工程验收合格后全额支付2.乙方承包内容：①院内低压电缆沟及预埋弱电通道开挖（按施工图纸开挖）。

②低压电缆布设及弱电管道预埋③浇筑低压配电箱座2个，弱电手控井4个④低压配电箱安装⑤低压电缆连接⑥电缆沟回填，创面恢复3.工程结算方式：按全包费用74800.00元结算，乙方提供含税统一发票第六条违约责任1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付工程总价0.1%的违约金2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付工程总价0.1%的违约金3.由于甲方原因导致工程逾期竣工，乙方不承担违约责任，甲方应负担50%的误工费用第七条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方友好协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼第八条合同的变更和解除1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同第九条其它约定1.因材料供应不及时、气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2.甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方200元/次的劳务费3.本工程保修期为一年，保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后尽快到达现场由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用4.超出本合同外工程双方另行商议第十条附则1.本合同经甲、乙双方签字后生效2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份3.合同中未尽事宜双方协商解决甲方签字：_____ 乙方签字：____年____月____日承包水电安装协议书范本（三）建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：甲方现委托乙方安装室内水电为了使工程顺利进行，经双方协议订条款如下，供双方共同遵守执行一、工程项目：室内水电安装二、工程地点：万宁市三、合同工期：开工日期为签订合同之日后的第三天进场，即____年____月____日开工四、工程单价：按建筑面积（楼层面积）计算（电梯、楼梯除外），安装人工费每平方米15元五、工程承包形式：包工六、工程质量：工程结束后，双方现场通电试电，灯泡亮后即可，自来水进行试压，接口不漏水。

双方签订验收合格书七、工程付款方式：进场后，第一个月____日前甲方支付每个工人1000元伙食费，以后每下个月____日前支付前个月验收合格工程量的工程款额的80%全部工程结束后，剩余的工程款在一个月内结清如工程期到了春节，工程余款必须在春节前15天内付清工程付款为现金，不开发票八、工程承包范围：室内（厨房、卫生间）给水支管及排水支管安装（不包洁具、水龙头安装），室内照明、插座线路穿线（不包灯具、插座安装）九、甲、乙双方责任：甲方如未能及时提供具备施工条件数场地、材料及拨付工程款，工程误期由甲方负责;乙方如未按甲方要求进行施工，应无条件返工若由不可抗拒的自然灾害如火灾、地震、台风等造成的损失，由双方协商解决十、争议的解决方式：本合同未尽事宜，按国家及地方有关法律、法规执行甲乙双方因履行本合同过程中发生争议时，双方共同提请有关部门调解调解不成时，双方可依法向合同履行地人民法院起诉十一、合同有效期：合同签订之日起生效，工程竣工验收合格付清工程款后失效十二、合同签订地点：十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份建设单位（甲方）：承建单位（乙方）甲方代表：_____ 乙方代表：______________年_____月_____日 _____年_____月_____日承包水电安装协议书范本（四）总包单位：_____新区项目部（以下简称甲方）分包单位：_____身份证号码：（以下简称乙方）一、工程概况：1、工程名称：_____2、工程地点：3、工程内容：水电安装二、施工日期：以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。

三、工程质量：乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100%达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担四、文明施工：1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品，2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安机关处理4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。

五、施工范围：_____工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止六、工程资料：1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料，并在工程结束后向甲方提供竣工图纸七、材料供应：1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方，经项目部核定后，由甲方统一上报材料部采购零星材料三~七天到场，大型材料十天~半个月到场八、付款方式：1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费，但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%（农忙、小孩上学另行考虑）2、工程竣工验收合格后，甲方在次月内一次性给乙方结清3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表，乙方可以每月支取1000~xx元备用资金九、工程安装费结算方式：根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定，不作任何调整，图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费十、双方职责：1、甲方提供乙方工程图纸，并进行相关交底，负责协调施工中的各部环节，确保乙方工程施工的顺利进行，2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底，全面督促乙方做好各项安全生产工作，并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。

4、依据业主、监理单位意见，及时制定出各阶段的施工计划，并以书面形式通知乙方，确保工程施工有序进行5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具，安排技术过硬的施工队伍进行施工，如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资7、材料进入施工现场，乙方应积极安排人员卸货入库，领料应办好相应的入库手续8、乙方领材料应按施工图纸，工程完工后应当做好成品保护工作9、乙方在施工过程中不得浪费材料，或大料小用如果发现一律按照成品材料价格扣除，人工费作为对充10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏（包括遗失）由乙方照价赔偿，费用从承包工程款中扣除11、乙方应当做到工完场清、材料清，对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库，并做好交接记录如果发现现场有遗失材料和工具设备，甲方有权作出相应的处罚十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效，删改或添加条件无效十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，交主管部门一份存档备查甲方：乙方：____年____月____日承包水电安装协议书范本（五）甲方（发包人）：乙方（承包人）：为使本工程顺利施工，确保工程质量、安全、进度，经双方友好协商，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

甲乙双方达成协议如下：一、工程概况：工程名称：金华市永安电器电子制造有限公司1#楼装修工程地址：金华市八达路____号工程施工范围：本工程层数为五层，其中二、三、四、五层为本工程水电装修范围，四、五层总装修面积为2800平方米二、承包方式：承包方式采用包工不包料，单价按装修建筑面积65元/平方米计算，工期为二个月（即____年____月____日至____年____月____日止）三、承包范围及内容：强电部分：电表箱及户内配电箱安装所有配管及穿线工程开关、插座及灯具安装，灯具型号采用平头灯头弱电部分：1、一层到五层走道西侧安装200*100竖向桥架楼层内每个房间的闭路网线和电脑网线分别单独敷设至竖桥架位置并预留长度为3米2、弱电接线箱、路由器、交换机及网线水晶头工程由甲方自行安排专业人员施工水施工部分：1、走道内的消火栓移位所有卫生间给排水管道安装一层给排水管道横支管安装水龙头安装卫生洁具安装由甲方自理2、原土建卫生间安装的管道拆除及楼板套管封堵其它部分：墙体及地面开槽后的建筑垃圾由乙方清理至一层指定地点，垃圾袋由甲方提供墙体开槽后的所有线槽及孔洞由甲方自行安排人员进行修补楼板金刚钻孔费用由乙方承担。

卫生间套管封堵由乙方负责四、付款方式：给排水管道安装且供水、强弱电管线配管、穿线预埋完工后付款70%开关、插座、灯具及水龙头安装竣工验收合格七个月后付工程款的90%剩余工程余款一年后付清五、甲方责任和义务：在本工程中行使承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作甲方按协议及时履行工程款的支付及时提供本工程必要的主材和辅材负责施工过程中各专业的协调配合工作六、乙方责任和义务：1、乙方在本工程承包范围内的所有工程质量向甲方负责乙方要严格执行行业水电安全操作规范，遵守国家安全生产的有关管理规定，按照安全生产标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患2、乙方如因工程项目或人员发生任何事故由此产生的后果和一切费用都由乙方自己承担3、乙方所需材料应提前三天向甲方提供材料清单负责提供现场施工所需的工具及活动脚手架因乙方人为损坏甲方采购材料致使甲方多用材料的要在其工程款中扣除乙方因工程施工不慎造成甲方任何损失的甲方有权从乙方工程款中扣除七、质量及技术要求：按照施工图纸设计施工，质量达到合格标准由乙方施工质量造成的问题所产生的一切费用由乙方承担乙方应按照甲方的进度要求及时安排组织人员施工乙方承诺所做水电安装项目质量一年内不发生问题，如因安装发生异常乙方免费派人为甲方维修，且要随叫随到。

八、违约责任：1、甲方不能及时向乙方支付工程款及其它违约行为，应由甲方承担违约责任，并赔偿因违约给乙方造成的损失2、乙方不按甲方指令，拖延工期，质量达不到标准或发生其它违约行为应因乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的损失3、除非甲乙双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方要承担上述违约责任后仍就继续履行合同九、其它：1、在合同执行过程中如遇争议，双方应本着友好协商解决，任何一方不得单方修改合同，如违约将承担违约责任2、承包人不得将安装工程进行分包和转包本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效甲方签字（盖章）：_____ 乙方签字（盖章）：_____联系电话：_____ 联系电话：_________年____月____日 ____年____月____日承包水电安装协议书范本（六）经甲乙双方共同协商，现就工程项目水电部分分包事宜达成以下共识;一、工程概况：1.工程名称：2.工程地址：3.开工日期：4.竣工日期：二、承包范围：按甲方提供的图纸和设计变更及甲方指定的项目三、承包方式：包工不包料四、工程造价及付款方式：按甲方中标价（水电人工部分）的%包干，乙方自负盈亏。

按乙方每月实际完成工作量的90%给付其余款项待工程竣工后甲方在30天内和乙方结算并付清五、工程质量及工期：1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准2.每层次的预埋和安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿3.每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成，每超过1小时处罚元4.开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制5.如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打，否则每米处罚元6.工期应随主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延按被延误工种的处罚金处罚乙方六、双方责任：1.甲方责任1.1提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划1.2及时提供施工中各种所需材料并运抵现场1.3提供电源，宿舍，带电工具，井架1.4协助乙方办理各种相关证件（费用由乙方承担）1.5监督乙方的文明施工、安全生产和工资的发放2.乙方责任2.1认真完成每一道工序，杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用文明施工，每天下班后应将施工现场清理干净。

如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚）2.2未经甲方现场施工员同意不得檀自停工，檀自停工每日处罚元2.3爱护保养好甲方提供的工具设备，工程完工后应完好、如数交还甲方，如遗失或损坏应照价偿2.4进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量80%给付，余22，5教育敦促本班组人员注重施工质量和安全生产，文明施工，了解并遵守甲方现场的各项规章制度，杜绝质量事故和安全事故的发生，施工中如发现安全隐患应及时报告甲方由乙方人员发生的安全事故和事件（包括第三者伤害）均由乙方承担一切责任后果，甲方不承担任何连带责任2.6乙方应保护好工程中的半成品、成品如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样，如由甲方派人修复费用加倍2.7乙方人员应持证上岗，特殊工种应持有相关的证件2.8小型工具及小型照明材料（灯管、灯座、插座、插头、开关电线等）由乙方自备七、行政和安全要求：1.乙方人员应自觉接受安全教育和考核，施工中应严格遵守国家、省、市的安全法规和操作规范2.严禁无证上岗，正确使用“三宝”，做到“三不伤害”，禁止使用“三炉”、私接电源，严禁酒后上班、打架斗殴、赌博闹事（违者每人次罚款100元）。

3.严禁攀爬井架、外架，严禁搭乘井架上下，严禁从高处往下抛扔物体（违者重罚250元）八、本合同一式肆份，双方各执贰份本合同即有法律效应，自双方签字后生效，付清款项后自行失效，未尽事宜双方另行商议九、补充条款甲方：_____ 乙方：_____现场代表身份证号码（施工员）日期日期承包水电安装协议书范本（七）发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：（1）本工程强电、给排水预埋工程;（2）本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;（3）避雷针焊接和预埋;（4）临时设施的水电三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。

2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后____日内付清四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制五、工期要求：从____年____月____日至____年____月____日按土建施工进度完成承包的施工内容（包括配合临时水电安装），未按时完成的将每天罚款500元施工过六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期3、每完成一道施工工序后，甲方进行检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。

4、食宿费均由乙方自理5、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净，做到工完场清，不另计费乙方不清除时,甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除6、必须按合同完成承包项目施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承担所包工程30%罚款7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理，离开工地必须向项目经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能离开8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题七、甲方的义务和责任1、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进行技术交底，提供技术指导、服务和监督2、项目管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费5、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的需要八、安全施工及文明施工（1）、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产，加强对所辖职工的安全教育和管理。

2）、遵守安全纪律和操作规范，防止和杜绝触电事故上岗时必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋，打赤膊上岗，遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电，现场不准生明火凡施工期间发生安全事故，均由乙方承担一切责任3）、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴，凡违反规定，出现一次罚款_____元，情节严重的交当地派出所处理，并由乙方承担一切责任九、其他本合同附表是合同的不可分割的部分未尽事宜，双方协商解决，补充协议作为本合同的组成部分本合同壹式肆份，甲方两份，乙方贰份，具有同等的法律效力此合同双方盖章签字生效工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____甲方代表（签字）乙方代表（签字）____年____月____日承包水电安装协议书范本（八）室内水电安装合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方现把____县_____花园____楼_____门面楼的室内水电安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行一、工程委托形式：包工不包料二、工程价款和结算的约定：1、工程价款：按建筑面积_____元每平方米计算。

2、工程款付款方式：布管线验收合格后支付工钱的60%，水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款三、乙方承包内容：（1）水电开槽、布管、穿线（电线、网线、电视线、电话线等）（2）插座、开关、灯具的安装（3）小五金、厨卫洁具的安装（4）所有水电施工过程的垃圾整理装袋四、对乙方要求：（1）乙方需自备施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹等2）密切配合楼房主体工程工人的工作，不得互相推诿3）由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决4）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护，水电工程保修三年本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后乙方不得将工程转包本合同一式两份，甲、乙双方各执一份甲方签字：_____ 乙方签字：_________年____月____日承包水电安装协议书范本（九）安装方：（以下简称甲方）：承包方：（以下简称乙方）：经甲乙双方平等自愿协商签定本合同一、工程概况：1、工程名称：水电安装2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房。

3、工程内容：①电：（包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、）施工、调式、验收②水：（包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收③踢脚线：（按照装修标准打好踢脚线）施工、验收④清理施工所产生的垃圾：（按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置）4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容二、施工工期：1、总工期2、开工日期3、竣工日期三、付款方式1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付三个月后付四、工程总价：人民币_____元（大写）（双方协商包干价）五、施工质量要求及验收规范。

1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进行下一道施工，如有问题可以责令乙方返工2、合格，符合国家现行规定施工标准3、在布水电路时，水电路不准故意饶线路，尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过布完电线后以易抽动为原则4、电视线、网络线必须有分配盒，整线分支到所有的位置，禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定6、开关、插座安装牢固、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,;电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭六、甲方和乙方权、责1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关2、乙方按甲方要求，并配合各工序科学施工，并为其他工序施工提供方便和便利3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任乙方负责安装，包工不包料乙方对工程安装质量保修期为三年4、施工安装期间，甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料;乙方负责组织安装工人安装施工等，如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的，乙方不负任何责任。

5、乙方进入工地后，严格做好安全防范要求，人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担，与甲方无关6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担7、在施工期间对小区内物品（如：电梯楼梯地板等物品）所造成的损坏，由乙方负责或赔偿8、如双方意见不一致、协商不成时，乙方应无条件撤场之后双方均可向有关部门申诉，或向法院起诉七、本合同一式两份，甲、乙、双方各持一份，自签字起生效甲方：_____ 乙方：_____乙方担保单位：身份证：_____ 身份证：_____联系电话：_____ 联系电话：_________年____月____日第30页共30页。