2023年土方工程承包合同
2023年土方工程承包合同 2023年土方工程承包合同 1（3558字） 发包方：___________________________________________（以下简称甲方）承包方：___________________________________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同 第一条工程概况 （一）工程名称：_华能蒋公岭风电场（48MW）新建工程__ （二）工程地点：_九江市都昌县多宝乡________ _ _ （三）工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等 第二条工程价款 （一）合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3；土石方开挖为18元/M3；钢筋加工750元/吨3；基础环安装为 11500元/台其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准 第三条工程质量及技术要求 本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收同时，本合同约定： 1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行 2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施 3、按照施工要求施工，废渣及时清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾 第四条工程价款结算 结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的部门验收合格质保期满后付清结算款。
第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实2 际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题 （二）乙方责任 1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失 2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工 3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工，外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理， 4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同， 5、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。
6、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作 3 7、乙方应按照甲方的要求为现场从事建筑施工及与建筑施工相关的工作人员购买人身意外伤害保险，否则甲方有权在乙方的进度款中扣除该部分费用代为购买 第六条合同纠纷 因履行本合同发生的`一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交当地仲裁委员会申请仲裁 第七条附则 （一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效 （二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守 （三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案 发包方：（章）承包方：（章） 签约时间：２０ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日签约时间：２０ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日 >土方工程承包合同11 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 经双方友好协商，依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，共同签订本合同，双方务必遵照执行 一、承包项目：本工程包括修路，挖塘，挖游泳池，疏理河道等四个项目的土方的开挖、运弃、平整和修建。
二、承包方式：分项目进行施工与付款： 1、修路，工程计量：_________工程款：_________ 2、挖鱼圹，工程计量：_________工程款）：_________ 3、挖游泳池，工程计量：_________工程款：_________ 4河道疏挖，工程土方：_________工程款）：_________ 三、承包工价格：甲方按照市場行情的：_________给乙方付工程款 四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成工程土方的挖、运、填土方，均需按图纸要求整平和修建 五、质量与施工要求： 工程的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内做好水沟和排水设施达到位置、尺寸和标高符合设计要求土方挖完后须经甲方检查符合要求后，方为合格 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，确保安全 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。
保证施工道路畅通发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施 七、结算方式：采用分期付款式的形式，首付工程启动资金：________其它按分项目检收付款 八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解 九、协议生效 本协议一式两份，双方签字盖章后生效 十、其它 本协议未尽事宜，双方另行协商解决 甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________ 授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日2023年土方工程承包合同 2（1651字） 甲方名称： 乙方名称： 本着平等互利的原则，按国家《劳动法》等相关的法律法规经甲、乙双方共同协商，达成"天星·尚品星城"平基土石方工程挖运承包合同协议如下： 一、工程承包内容：土石方机械开挖、运输、回填、弃土、场地平整等全部工作内容 二、工程地点：天星·尚品星城 三、安全：在施工过程中，涉及挖运的周边关系（附近村组居民）和一切安全事故民事纠纷由乙方负责解决，并承担相关费用。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸、现行施工规范规定、项目部（业主）的安全技术要求组织施工土石方运输过程中的道路维修、环境卫生由乙方负责，并承担相关费用 五、质量工期要求： 1、工程质量：乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验工程质量达不到约定标准的部分，可要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延 2、施工期限：按业主要求和爆破施工进度确定 六、工程量及计算：以施工图纸和现场测量的实际工程量计算挖运工作包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、排水的电耗等全部内容 七、施工机械：乙方最少保证工地有一台320型挖机、三台以上载重30吨自卸汽车并可以根据工程进度随时增加挖运设备，满足工程需要因钻爆原因不能满足挖运能力，运输车辆可以在家等候，但应保证随时到达工地进行运输作业 八、承包单价：该单价为含税价：岩方25元/m，土方21元/m收款发票为建安、或油料、或零配件、运输正式税务发票付款单位：湖南中怀房地产开发有限公司 九、付款方式：每月底进行工程计量，下月10前按工程进度给付60%的工程进度款，余款在工程完工后50天内付清。
十、履约保证金：为保证工程顺利完成，乙方需向甲方缴纳履约保证金伍万元（5000000），在第一期工程（约21万方）完工后30天内，全部返回乙方 十一、责任与权利： 甲方责任与权力： 1、负责提供施工图纸，委托测量、放线、控制高程，交由乙方施工； 2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算； 3、负责敦促业主进行场地竣工验收测量； 4、负责及时足额结算工程款到位； 5、在乙方支付1万元油款后负责提供施工期间的油料（运输车 挖机的柴油）供应，甲方所垫付的油料款月底结算时从乙方工程款中扣回 乙方责任与权力： 1、全面履行合同约定事项； 2、乙方以充分考虑到该工地钻爆的特殊性，挖机应及时搞好与钻爆施工的配合； 3、协助甲方催收工程款逾期5天未收到工程款可以停工，甲方应支付挖机的台班费800元/天 4、在符合情理的条件下，应服从业主和甲方的指挥调度 5、如遇到检查等重大活动，乙方必须无条件配合，即增加清扫人员、冲洗道路，保持道路清洁 6、按有关部门要求张贴所需警示标牌 十二、违约责任：未能全面履行合同规定的事项，按工程款5‰向对方支付违约金 十三、未尽事宜：未尽事宜双方协商解决，以文字形式形成补充内容，做为本合同的附件，与本合同一并具有法律效力。
本合同一式四份，双方各执二份，签字生效，具同等法律效力 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 身份证号码： 身份证号码： 时间： 年 月 日 时间： 年 月 日2023年土方工程承包合同 3（2584字） 甲方： 乙方： 因甲方需要，委托乙方承建土石方工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包方式 工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式 三、工程范围及内容 按工程量清单所列内容主要包干内容有：清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等 四、工期 合同工期为90个日历天 五、质量标准 符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求，达到合格工程标准 六、合同价款及结算方式 1、本合同工程价款结算采用综合总价包干的方式，总价为 元，大写： ，包干价均含人工费、材料费、工具辅料费、管理费、施工用水用电费、利润、风险费等。
综合价不作任何调整 2、如甲方对工程施工作变更，因变更所产生的费用增减按实进行增减结算 3、本协议履行期间的任何材料、人工、机械等市场因素价格发生变化，本协议的价格均不作任何调整 七、付款方式 1、按每月25日之前向甲方上报当月实际完成工程量明细报表，并经业主和监理复核并签认后，于次月10前支付当月已合格完工工程款的70% 2、工程竣工验收合格，双方结算完成后，支付至总工程价款的97% 3、工程价款的3%作为质量保修金保修期为一年，若无质量问题及其他违约情形，保修期满半年后甲方支付给乙方质保金的50%，保修期满一年后，若无质量问题及其他违约情形，甲方支付给乙方剩余的质保金 八、质量及验收 1、按国家现行验收规范执行 2、工程质量验收必须按国家市政道路工程规范执行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正 3、按设计文件要求进行施工，施工资料严格按国家有关规范执行，若不符合规范要求，甲方有权要求乙方整改施工过程中严格按照经审批的施工组织设计及专项方案进行施工 4、所有涉及隐蔽施工的项目，必须经业主和监理共同验收合格后方能进行隐蔽。
5、业主、甲方和监理发现质量问题时，乙方必须按要求进行限期整改若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况对乙方进行罚款处理，情节严重的责令退场，一切损失由乙方负责 九、工期 乙方必须按合同工期进行施工，接受甲方、业主、监理对工程进度的的监督、检查如工程实际进度与计划不符时，甲方、业主、监理有权责令乙方限期改进，乙方应按甲方、业主、监理的要求提出整改措施，经批准后执行，期间赶工费由乙方自理月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备；乙方每拖延一天撤离按元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿 十、安全用文明施工管理 1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范，重视安全 2、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工否则后果自负 3、在进行石方爆破作业时，严格按爆破作业有关规范要求及安全措施进行施工，不得对周围建筑物和构筑物造成破坏，如损坏及经济纠纷，一律由乙方承担其相应责任 4、在施工过程中发生一切事故和其他内容纠纷，均由乙方自行处理并承担全部责任。
5、由于乙方人员与地方产生任何纠纷，应及时向甲方书面告知，未经同意不得私下进行任何处理 6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，不得给甲方造成任何影响 十一、甲方权利和义务 1、按约定提供图纸资料，进行图纸技术交底 2、按约定时间向乙方支付工程款 十二、乙方权利和义务 1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求 2、必须服从甲方现场管理，全力配合甲方工作 3、乙方对在承建范围内已的成品、半成品进行保护，在未验收交付业主前应负责看守、保管，并负责清理好场地卫生若造成损失，由乙方负责修缮或赔偿 4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不正当手段否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担 5、在合同质保期内若发生质量问题，对属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿返工或处理乙方应在接到甲方电话或书面通知2个工作日内进场维修或处理如乙方不能完成维修工作，甲方有权单方面委托其他施工单位进行维修，维修费在乙方的质保金中扣减 6、施工期间用水、用电由乙方自行承担费用，住宿自行解决 十三、违约责任 1、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，乙方不能保证工程质量或者延误工期，甲方有权终止合同，乙方应赔偿一切经济损失。
2、工程质量不符合合同规定的，乙方应无偿返工，由于返工造成延期交付的，每超过1天，甲方向乙方收取元罚款 十四、附则 1、本协议经双方签字盖章后生效 2、本协议一经签字，双方必须严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应及时协商解决 3、本协议一式二份，双方各执一份 甲方： 日期： 乙方： 日期：2023年土方工程承包合同 4（891字） 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及国家其它规定，为明确工作任务，确保工程质量和施工进度及人身设备安全，经甲乙双方协商，签订合同共同遵守 第一项：工程名称 土地范围内所有土方工程(含挖运回填土方、新建楼房基槽土方、围墙工程、排水沟、小区道路地平硬化等)全部由乙方承包施工 第二项：承包方式 由乙方总承包独立完成施工任务 第三项;工程价格 1、挖运土方单价( )2、回填方单价( )3、楼房基槽土方单价( )4、红岩石单价( )5、其它工程量按市场价格进行结算 第四项：质量标准 该征地范围内挖填方按甲方要求施工，并根据甲方提供土方平整计算图纸的有关施工要求进行施工，平整施工标高为( )，总挖方( m3)，总填方( m3)。
第五项：工程量：按实际工程量据实结算 第六项;双方责任与义务 1、甲方提供施工图纸一套(土地平整土方计算图) 2、甲方派技术人员现场配合乙方进行施工 第七项：工程工期 总工期(不含阴雨天) 第八项：工程质量 合格 第九项：安全 乙方在施工中造成一切安全工伤事故由乙方负责 第十项：付款方式 乙方工程机械进场动工，甲方预付工程款总金额的30%;乙方完成总工程量的80%时，甲方再付工程款总额的50%，余款待工程完工经验收合格一次性付清 第十一项：其他 1、本合同未尽事宜，由双方根据工程实际情况协商解决 2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执壹份 甲方： 乙方： 日期：2023年土方工程承包合同 5（2246字） 发包方：___________________________________________（以下简称甲方） 承包方：___________________________________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况 （一）工程名称：__________ （二）工程地点：_________ （三）工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等 第二条工程价款 （一）合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3；土石方开挖为18元/M3；钢筋加工750元/吨3；基础环安装为 11500元/台其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准 第三条工程质量及技术要求 本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收同时，本合同约定： 1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。
2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施 3、按照施工要求施工，废渣及时清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾 第四条工程价款结算 结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的部门验收合格质保期满后付清结算款 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题 （二）乙方责任 1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。
杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失 2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工 3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工，外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理， 4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同， 5、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据 6、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作 3 7、乙方应按照甲方的要求为现场从事建筑施工及与建筑施工相关的工作人员购买人身意外伤害保险，否则甲方有权在乙方的进度款中扣除该部分费用代为购买 第六条合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交当地仲裁委员会申请仲裁。
第七条附则 （一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效 （二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守 （三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案 发包方：（章） 承包方：（章） 签约时间： 签约时间：2023年土方工程承包合同 6（4313字） 甲方： 乙方: 签约地点： 签约时间： 年 10 月 日 第一条 工程概况 (一)工程名称： (二)工程地点： (三)工程内容：土石的挖、装、运、排水、洒水、边坡修整、便道的修建、养护、清表、弃方清运、沟槽开挖清运等相关项目 (四)工程数量：以图纸数量为准 实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成经甲方依据技术计量规范测量确认的合格工程数量为准 第二条 合同工期 (一)开工日期 甲方指定开工时间 (二)竣工日期 甲方指定开工时间开始4个月 (三)合同工期总日历天数 90 天 (四)对于工程总量不确定时按照业主要求，依据甲方施工计划安排为准 第三条 合同价款 (一)以项目部工程量清单上所有挖方子目的单价为准。
本合同单价是该支付细目全部作业的综合报价，包括工、料、机及现场管理等完成工程本体及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险(包括地质类别、运距、道路，施工条件的变化等)此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，单价一次包死，在合同执行过程中，不作任何调整 ①本合同单价不含税金，税金由甲方交纳 第四条 质量标准 工程质量标准为：管委会业主、监理、高安市质检站、项目部技术人员检查验收合格 施工具体要求如下： (一)乙方必须按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复 (二)在施工中甲方根据与业主签订的合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延 (四)路基挖方要保证路堑的边坡稳定，坡比符合设计要求挖土方根据设计图纸自上而下进行，并将挖出的利用方与弃方严格分开 (五)路堤填筑前，按照设计规范要求进行基底处理，铲除草皮、树根、拆除地界内的构筑物 (六)保证路基横向、纵向的坡度，做好路基临时排水工作，防止路基因排水不畅受雨水浸泡。
(七)在路基施工期间，为防止工程或附近农田、建筑物及其他设施受冲刷、 淤泥，应修建临时排水设施，以保持施工场地处于良好的排水状态 (八)临时排水设施应与永久性排水设施相结合施工场地流水不得排入农田、耕地或污染自然水源，也不应引起淤积、阻塞和冲刷 (九)因天气下雨，为了保证路基的施工质量，乙方必须在甲方及业主、监理工程师允许的情况下才能进行工程施工 第五条 材料供应及机械租赁 (一)甲供材料： 1.甲方按照业主供应材料情况或甲方为保证整体工程质量认为有必要供应或指定的材料向乙方供应材料或指定供应商 乙方自购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用经检验不合格的材料乙方应立即清除出场 (三)周转材料及机械租赁： 乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料 第六条 安全文明、环保施工 (一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作 (二)甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，制作安全警告标示牌，乙方承担相应费用。
(三)乙方要设专职的安全员，保障施工现场的安全特殊工种要经过专业培训，持证上岗施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业 (四)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理关人员的检查审核 (六)搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地 第七条 双方职责 (一)甲方： 1.向乙方提供工程定位桩坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准 2.负责施工测量、施工放线等 3.竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总 4.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、环境、进度等进行监督检查 5.及时组织有关人员对工程进行验收 6.向工地派驻施工技术监督人员，负责现场技术、安全、质量监督，但施工中出现的技术、安全、质量、管理等责任由乙方承担 (二)乙方： 1.负责施工场地的平整、施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建。
自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用 2.尊重监理,信守合同，维护甲方的信誉对本工程内容、合同条款、价格保密 3.无条件接受政府职能部门、业主、甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准 4.施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿 5.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人 6.乙方应按工程及甲方要求组织人员、材料、设备进场并纳入甲方经理部统一管理，工程承包人(或负责人)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续 7.上道工序完成后，不得进入下道工序施工违反者 ,8. 执行三检制度(即自检，互检，工序交接检验制度) 9.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格 10.甲方协助乙方解决施工中出现的外围环境干扰，乙方承担相应费用 11.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理 12.在本项工程中，业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺，具有同样的制约作用 13.乙方不得拖欠民工工资，否则甲方有权在结算时代其支付。
第八条 工程价款的支付与结算 (一)本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金 乙方开工前必须支付人民币伍万元作为保证金，在开工10天后，甲方返还保证金伍万元给乙方 (二)乙方必须在在甲方工程计量完成后并且资金到位时才可进行进度支付，结算前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员按实际完成情况进行审核确认，路基土石方工程交工验收合格后支付该工程金额的50%工程全部交工验收合格后，支付至该分项工程款的70%;经高安市审计局对本工程进行审计完成后支付到该分项的工程款90%;工程交工验收合格和审计完成满一年后支付至该分项工程款5%二年后支付该项目工程款的全部尾款工程结算款在收到业主付款后一律通过开户银行转帐支付 (三)乙方应保证甲方支付的工程款专款专用甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，若发现乙方将工程款挪作它用或出现因乙方不及时支付本工程所发生的人工费等其他费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权在支付工程款时，由乙方办理委托付款手续并提供应付款名单，甲方按乙方提供的应付款名单代乙方支付，乙方必须配合并服从 (六)本工程保修期为 24个 月，保修时间从甲方全部工程正式交工验收日期算起。
甲方对乙方的收方结算随时进行检查，当发现问题时将对结算进行修正，乙方必须接受修正或处罚 第九条 违约责任 (一)甲方: 未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任(除不可抗力情况外) (二)乙方： 1.未按本合同工期完成，每拖延一天将处以 1000 元罚款 2.施工管理混乱，不听从甲方及监理检查监督发现一次扣 500 元 3.进入施工场地的主要人员、材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款 200 元 4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除 第十条 争议的解决方式 合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可采用以下第 种方式解决 1.所有纠纷均由江西省高安市人民法院仲裁委员会仲裁; 2.向合同签订地人民法院提起诉讼 第十一条 其它 1.合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件、要求及双方签约人的授权委托书均作为该合同的组成部分，双方必须遵守 2.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书补充协议与该合同具有同等效力。
3.本合同从 年 月 日开始生效，保修期满且工程结算完后终止 4.本合同书一式 2 份，甲乙双方各执 1 份 发包人(签字)： 承包方(签字)： 电 话： 电 话： 开 户 行： 开 户 行： 帐 号： 帐 号：2023年土方工程承包合同 7（3095字） 发包方： （简称甲方） 承包方： （简称乙方） 在遵守国家有关政策法令及现行施工验收规范前提下，甲乙双方友好协商，达成如下条款，双方共同遵守 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及详细部分： 承包方式及结算方式 承包方式：本工程在承包范围以包工包机械包工具，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包运输，包洗车，包清理路面淤泥卫生，包进退场费，（不限次数）包工程验收质量达到"合格"标准，包施工中乙方工人安全保护用品，劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用，包物价上涨等风险的形式由乙方综合承包乙方负责协调与解决和政府监管机关或任何第三方在工程施工过程中产生的争议和纠纷或行政处罚，车辆运输过程中发生的一切交通事故，所导致的一切经济损失由乙方负责结算方式：工程结算按现场实际出土量结算工程量及造价：包外运综合单价 元/立方米；综合单价的费用包括：土方运输、以甲乙双方签证确认工程量按实方计算，施工过程中的措施费、管理费、利润，挖运过程中所使用各类施工用具，运输设备及安全防护，清洁洗车工程设备费用，机械设备进退场费，挖运前办理政府职能部门要求的和车辆准运证：工人劳动保险，劳保福利、工伤保险的一切费用。
四、总价款及付款方式 （一）土方工程总价款： 1、暂定总价款为人民币（小写）人民币（大写）： 元结算时以施工图纸及施工规范为依据，结合实际工程量乘以综合单价计算 2、工程量以双方现场联测数量确认为准 1、土石方开挖外运全部完成双方办理结算后一个月内结清 （二）以上付款，甲方将以转账支票的方式支付 （三）工程条款 1、工程开工时间以甲方通知时间为准 2、具体工期完成时间为30日历天 3、如乙方不按时完成，甲方有权通知乙方解除承包关系，并因此产生的一切后果由乙方承担 4、本土方工程承包单价已包含一切费用，故乙方不得以运输距离远近或其他因素增加单价或其他费用 5、若乙方工程工期明显与进度控制点不符，甲方可要求乙方赶工，乙方在收到甲方通知后即时执行 6、3天内无明显改进，视乙方为无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其他施工单位，由此增加 的承包价差由乙方承担，并在工程款中扣除，或责令乙方按已完成工程量的70%结算退场 7、如遇下述情况： （A）开工后甲方不能按时交出场地 （B）基坑支护影响 （C）甲方、建设单位重大设计变更影响 （D）不可抗力严重影响施工队 由乙方在24小时内向甲方办理延期签证，情况属实可顺延，但不负责任何经济责任和义务。
否则甲方不予认可工期顺延 8、土方开挖回填完成的工程量需向甲方申请办理分项工程验收手续，验收流程：施工员签名确认签名后，方可办理申请进度款申请进度款时必须提供此验收表，否则不予办理支付进度款 9、开工前乙方必须提供车辆行驶证、司机身份证、司机驾驶证复印件到资料室备案 五、质量条款 1、乙方承包施工的工程质量以甲方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、现行施工与验收规范，作为检查，抽检或验收的依据和标准 2、如因乙方施工不当造成返工、窝工，一切费用由乙方自行负责并承担由此造成工期延误产生的费用 六、甲、乙双方责任： （一）甲方责任： 1、进场前2天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理退场手续及结算手续 2、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底 3、对质量、进度进行检查验收、办理变更、验收登记竣工手续等，负责处理本工程与其他工程的协调、配合管理工作 4、甲方派出施工管理人员现场指挥、检查、管理工作，并配合乙方管理工作 5、协助乙方进行安全教育及安全技术交底 （二）乙方责任： 1、施工现场乙方必须有不少于3个专职管理人员以上，负责安全管理及文明施工的监控工作，及时做好安全自检与整改工作。
2、服从甲方管理人员指挥，按排工作，不得故意刁难施工管理人员，否则每次罚款500元，不得恐吓威胁甲方管理人员或殴打，如有发生，不管任何原因处以10000元罚款以作警告，并负责被伤害管理人员的全部医药费及误工费等费用 3、如乙方委派的现场专职管理人员，不服从甲方管理人员指挥野蛮施工，甲方有权要求更换管理人员，而且三天之内乙方必须将此管理人员清离出场 4、因乙方自身管理工作不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任及相关费用 5、因建设单位或设计变更的原因造成停工的，工期顺延，但不作任何费用补偿 6、对于乙方雇佣的工人的伤害或赔偿，由乙方自行负责对于这类伤害或赔偿，乙方应保证甲方不受任何连带法律责任和经济责任 7、乙方自行负责工人的劳保用品；劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用 8、运输车：10台20m3以上车辆，但须保证正常出土所需的车辆保证每天外运立方米 9、乙方需派一名现场负责人24小时驻工地，如需离开必须委派一名负责人代替，并经甲方允许方可离开，同时若发生安全事故、质量事故或其它损失的责任均由乙方负全部责任 10、乙方必须每天派人清理洗车槽的砂井、沉砂池、洗车槽的排水沟，保持干净避免堵塞。
11、乙方每周须提供生产周报：内容需有本周完成情况，下周保证完成工程量计划，报项目负责人审批 12、在施工过程中，乙方必须配合其它施工队伍，而且不得向甲方索取由此产生机械台班费等 13、乙方进场施工后，必须遵守项目部的各项管理规章制度如有违反按项目的管理条例进行处罚，情节严重的清理出场 七、解决纠纷的方式 发生争议，由双方协调解决，协商不成时，可向合同工程所在地人民法院起诉 八、其他 附件：《项目管理条例》 承诺书在双方签名盖章后生效，自结清余款后自行终止 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙执方壹份，均具同等法律效力 甲方： 乙方： 签约代表： 签约代表： 电话： 电话： 签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日2023年土方工程承包合同 8（907字） 发包方：___（以下简称甲方） 本项目承包单位：___（以下简称乙方） 为完成__住宅小区_楼__土方工程项目内容，甲乙双方遵循自虑、公平和诚信的原则，就本土方工程的开挖承包内容事项，在双方协商一致的基础上订立合同具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称#楼工程 2、工程地点：_ 3、合同签定地点 二、承包内容及方式 1、工程承包内容：马路、清理土方。
2、承包方式：土方方量大约26000m，最终结算方量以实际丈量为准 3、劳动力组织方式：乙方自行组织 三、合同工期 1、开工日期__月（从甲方通知之日起开始计算） 2、竣工日期__年__日 四、质量标准：__达到支护要求须经发包方验收确认 五、合同价款及计算方式 1、按双方事前商定价计算： 1）土方开挖、运输20元/m3， 2）破碎砼由甲方支付台班费（破碎每小时260元）， 3）挖机台班费220元/每小时，清扫 2、增项或变更，须经甲方确认后双方另行商定，做到合理计价 六、合同价款的支付方式； 在土方开挖到一半时支付已完工程量的50%，土方开挖完后经甲乙双方签字认可后将剩余工程款全部支付完 七、安全责任； 土方开挖过程中，发生安全事故由乙方负责 甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日2023年土方工程承包合同 9（2361字） 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。
一、工程名称： 江安飞跃上城国际商住楼 二、工程 江安中心路碓窝井 三、基础工程结构形式： 条形砼基础及少部分独立柱基 四、承包范围及分包形式 1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底) 2、分包形式：单价包干 五、工程结算方式及承包价格 1、土石方按实收方计算基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求 2、承包价格： 按实际收方量计算:180元/m3 六、价款支付 完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完 七、工程所需用具，设备等双方负责范围： 1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线 2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理，并达到验收要求 3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具 八、施工工期 施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚若遇不可抗拒因素,工期顺延 九、工程质量 1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。
十、安全生产 乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的范围如下： 1、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在元以内全部由乙方负责 2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在以上由甲、乙双方协商解决 3、若因乙方不戴安全帽，高处作业不系安全带发生的事故，无论原因如何，主要责任属乙方，并由乙方负责经济损失 4、若工地发生安全事故，无论责任属谁方，乙方均应积极组织相关人员同甲方一超，抢救伤员，保护现场 十一、双方责任 1、甲方责任：组织乙方人员的入场教育和工程质量、安全生产进行技术交底和公司有关规章制度的教育，并做好记录，记录由双方代表签字，对已完工程量进行验收并办理价款支付 2、乙方责任： (1)对所有进场人员进行管理和教育; (2)乙方进场后要认真熟悉施工图及规范，在施工过程中必须严格按现行规范施工作业，班组每天坚持召开全体员工班前会，总结查找施工中的质量、安全隐患，确保质量、安全正规化、正常化; (3)服从甲方项目经理和施工员的指挥，做到遵章守纪，爱护产品，保护财产及设施 (4)机械设备由乙方自行负责管理; (5)严禁出现材料的浪费。
(6)做到工完场清,没有用完的材料及时收检, (7)施工中的作业人员，应文明施工，并确保安全生产 A、凡发现穿拖鞋、不戴安全帽上班处20—50元/人、次的罚款; B、高处临边作业，不系安全带处50—100元/人、次的罚款 C、饮酒后上班者处50—100元/人、次的罚款 D、外架作业，严禁单板操作，违者罚款50—100元/人、次经教育仍不整改者加倍处罚 F、工地上无论任何原因而发生打架斗殴者，双方将受到1000-10000元/人、次的处罚，并承担伤者的一切费用 十二、违约责任 甲乙双方必须严格遵守以上条款，确保工程进度和工程质量及安全生产，如发生安全和质量事故，按双方签订的安全和质量责任执行 十三、未尽事宜 本合同如有未尽事宜，双方协商解决 十四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方盖章和签字后生效，本工程完清结算，且付清余款后，本合同自动失效 甲方：__________ 乙方：__________ ______年______月______日2023年土方工程承包合同 10（1820字） 甲方（以下简称甲方）：________________________ 乙方（以下简称乙方）：________________________ 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关，法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方决定将江苏丫肯项目土石方开挖分项工程交由乙方完成，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，双方表示共同遵守。
一、工程概况 工程名称：________________________ 工程地点：________________________ 二、工程承包范围及内容 1承包范围： 本项目内办公楼、厂房、仓库、水池、油罐基础、围墙基础的全部挖土内容、基础完工后的室内还土、主建筑工程竣工后场内管道安装挖还土，还包括工程施工期间单项目需用挖机10小时以内的零星台班 2承包内容：土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等； 运输车辆途经道路的确定（含途经道路所涉及的各项费用），因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调，机械作业及车辆运输过程中的安全，乙方施工所涉及项目外的各部门的协调（含所需缴纳的各项费用） 三、合同工期 合同工期按工程项目总进度同步，如因下雨或其他不可抗力，工期顺延 四、工程质量（验收标准） 由项目部根据图纸设计要求确定 五、双方责任 甲方责任 1、负责工程量核定、技术交底、施工放线 2、负责按合同约定的时间按时支付工程款 3、负责提供运输车辆出场时洗车水源 4、甲方负责协调周边关系，保证施工过程中无阻工、闹事现象，确保工程正常施工。
乙方责任 1、乙方负责按照甲方的工期要求，合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输，按时按量完成工作内容 2、施工期间，一切安全责任均由乙方自行负责，且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工，所涉及费用由乙方负责 3、乙方负责施工机械及车辆的保养和维修以及燃油提供，确保施工机械及车辆能正常运转 4、由于乙方施工不当、玩忽职守或违章作业，导致自身或第三方遭受人身或财产损失的，所造成的一切责任由乙方负责 六、单价及付款方式 1、要求所涉及的土方量及零星项目，按____________元一次性包干 2、付款方式：________________________ 七、违约责任 本合同签定后，如任何一方不按照本《合同》履行义务，除赔偿给对方所造成的经济损失外，需另行赔偿对方__。
