2023年一级建造师建设工程法规及相关知识模拟真题
一级建造师《建设工程法规及有关知识》真题预测一、单选题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)01根据法的效力级别，《建设工程质量管理条例》属于（ ）A．法律 B.部门规章C．行政法规 D.单行条例02某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参与某工程招标活动，这个行为属于( )A.法定代理 B.委托代理C.指定代理 D.表见代理03甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未商定该设计著作权归属乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归( )享有A、甲建设单位 B、乙设计单位 C、注册建筑师王某 D、甲、乙两单位共同04某建设工程合同商定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予制服工程款若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中断的是（ ）。
A．8月，施工单位所在地突发洪灾，一种月后恢复生产B．6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一种月后恢复生产C．7月，施工单位法定代表人生病住院，一种月后痊愈出院D．9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉05监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（ ）A．以规定施工单位修改设计B．应当报告建设单位规定施工单位修改设计C．应当报告建设单位规定设计单位修改设计D．应当规定设计单位修改设计06某工程项目，建设单位未获得施工许可证便擅自动工，经查建设资金未贯彻根据《建筑法》的规定，对此，对的的解决方式是（ ） A．责令改正，并处以罚款 B.令改正，可以处以罚款C．责令停止施工，并处以罚款 D.责令停止施工，可以处以罚款07使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标A．50 B.100C．200 D。
300008某施工项目招标，招标文献开始发售的时间为3月20日，停止发售的时间为3月30日，提交招标文献的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）A．3月20日 B3月30日C．4月25日 D4月30日09甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级公司资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级公司资质规定甲、乙两单位构成联合体参与投标 则该联合体资质级别应为（ ）A．一级 B二级C．三级 D暂定级10在项目评标委员会的成员中，不必回避的是（ ）A．投标人重要负责人的近亲属 B项目主管部门的人员C．项目行政监督部门的人员 D招标人代表11某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文献规定提交投标保证金，则有关对投标的解决 与否重新发包，下列说法中，对的的是（ ）A、评标委员会可以否决所有投标，招标人员应当重新招标B、评价委员会可以否决所有投标，招标人可以直接发包C、评价委员会必须否决所有投标，招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决所有投标，招认人可以直接发包12某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表达，可以再减少报价，报1000万元，与此相应的评标价为990万元，则双方签订的合同价应为（ ）A．1020万元 B。
1010万元C．1000万元 D990万元13．某生产经营单位按照<<安全生产法>>的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（ ）A．100人 B200人C．300人 D500人14．安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急求助工作状况检查时，提出了如下规定，其实符合〈〈安全生产法〉〉有关规定的是（ ）A、应建立应急救援资金专款专用制度B、应建立应急长远组织，但应指定兼职应急救援人员C、应相应急救援器材进行常常性维护保养D、各级负责人应兼任应急救援人员15劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ ）报告A．兼职安全巡逻员 B专业监理工程师C．发包人代表 D建设工程安全生产监督站16下列有关施工单位安全生产责任制度的说法，对的的是（ ）A．施工单位重要负责人是指施工单位法定代表人B．专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员17根据〈〈建设工程安全生产管理条例〉〉的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）A．提供相邻构筑物的有关资料B．编制安全技术措施及专项施工方案C．办理施工许可证时报送安全施工措施D．提供安全施工措施费用18下列有关安全生产许可证申请与管理制度的说法，对的的是 （ ）A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B．原颁证机关发现施工单位不再具有相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D．未获得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证19．下列建设单位向施工单位作出的意思表达中，为法律、行政法所严禁的是（ ）A、明示报名参与投标的各施工单位以低价竞标B、明示施工单位在施工中应优化工期C、暗示施工单位不采用〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉签定合同D、暗示施工单位在非承重构造部位使用不合格的水泥20根据〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（ ）A、建设单位负责实验，并承当实验费用B、建设单位负责实验，双方分担实验费用C、施工单位负责实验，建设单位承当实验费用D、施工单位负责实验，双方分担实验费用21根据<<建设工程质量管理条例>>的规定，如下工作中，应由总监理工程师签字承认的是( )A.建设单位拨付工程款 B.施工单位实行隐蔽工程C.商品混凝土应于基本工程 D.大型非标构件进行吊装22某工程竣工验收合格后第内，部分梁板发生不同限度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂因素为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计规定，则该质量缺陷应由( )A、建设单位维修并承当维修费用B、施工单位维修并承当维修费用C、施工单位维修，设计单位承当维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承当维修费用23．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托个了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承办方，负责整个工程项目设计的总体协调。
有关该项目的设计责任，下列说法中，对的的是（ ）A、丙设计单位直接对甲建设单位负责B、丙设计单位仅对乙设计单位负责C、乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D、乙、丙设计单位对甲建设单位承当连带责任24某大型项目由于未进行配套环保措施的技术论证，其环境影响评价文献未获批准，有关该项目的立项和动工，下列说法中，对的的是（ ）A可以先批准立项，但建设单位不得动工B不得批准立项，建设单位不得动工C不得批准立项，但建设单位可以先动工D可以先批准立项，建设单位可以先动工25施工单位的下列行为中，违背〈〈消防法〉〉规定的是（ ） A．为节省资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C．为材料周转以便，将少量水泥堆放在现场通道附近D．在道路两旁施工时使用明火作业26下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（ ）A．制定施工现场的消防安全制度 B向有关部门报审消防设计图纸C．对施工人员进行消防宣教 D定期检修施工现场的消防器材27．拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（ ）签定国有土地使用权出让和同A．省人民政府 B。
市人民政府C．市土地管理部门 D拍卖公司28某旧城改造项目范畴内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不涉及（ ）A．旧城改造项目批准文献 B建设用地规划许可证C．建设工程规划许可证 D国有土地使用权批准文献29王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中商定试用期3个月，次日合同开始履行7月18日，王某拟解除劳动合同，则（ ）A必须获得用人单位批准B口头告知用人单位即可C应提前30日以书面形式告知用人单位D应报请劳动行政主管部门批准后以书面形式告知用人单位30某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故为减少损失，被保险人合计支出6万元经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元保险公司应当支付的保险金为（ ）万元A．6 B14C．20 D2631工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税有（ ）A．建设单位代扣代缴 B。
总承包单位代扣代缴C．分包单位代扣代缴 D王某自行申报32某工程总承包合同工程总价款4000万元经建设单位批准，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等合计 2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元根据〈〈营业税暂行条例〉〉规定，总承包单位应纳税营业额是（ ）万元A．4000 B3000C．2500 D150033甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司戊分公司因浮现重大工程质量问题而需要承当巨额债务，对该债务负有清偿义务的的法律主体是（ ）A．甲公司 B乙公司C．戊公司 D庚公司34某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（ ）A建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更B承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C建筑机械厂发出承诺后，受到撤销该要约的告知D建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的告知35某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文献互相错投。
则此施工单位的两个投标文献均不构成要约，其因素是（ ）A．要约内容不明确 B要约人不特定C．受要约人错误 D无签订合同的意思表达36某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出如下见解，其中对的的是（ ）A、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B、对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C、对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D、格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准37某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ ）A、该要约进入任一电子邮箱的初次时间B、该要约进入三个电子邮箱的最后时间C、该供应商获悉该要约收到的时间D、该供应商理解该要约内容的时间38甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章则该合同成立的时间为（ ）A、甲、乙达到合意时B、甲签字、盖章时C、乙收到合同书时D、乙签字、盖章时39甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐后乙将该批水泥发售给丙施工单位，则有关该水泥买卖合同的效力，下列说法对的的是（ ）A、有效B、因乙超越经营范畴而无效C、因乙超越经营范畴而效力待定D、因乙超越经营范畴而可撤销40下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（ ）A、必须征得债券人批准B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人应向债权人承当违约责任41甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同商定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂规定其先行发货，乙表达回绝。
则乙的行为（ ）A、违约行为B、行使同步履行抗辩权C、行使先履行抗辩权D、行使不安抗辩权42甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量原则均未商定乙主张参照其她公司原则，丙主张执行总承包单 位有关该类材料的质量原则，甲提出以减少价格为条件，规定执行行业原则，乙、丙表达批准，则该材料质量原则应达到（ ）A、国标 B、行业原则 C、总承包单位拟定的原则 D、其她公司原则43某施工合同商定质量原则为合格，监理工程师在巡视时规定承包人“把活儿做得更细些，届时不会少了你们的”于是项目经理在施工中提高了质量原则，因此增长了费用，则该笔费用应由（ ）承当A、发包人 B、承包人 C、监理工程师 D、承包人和发包人共同44甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列有关双方债务抵销的说法，对的的是（ ）A、双方的债务法定抵销B、双方债务基于一方主张而抵销C、双方债务性质不同不得抵销D、双方债务只有商定方可抵销45某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中商定了违约责任。
为保证合同履行，施工单位交付了3万元定金由于采石场未能准时交货，根据合同商定应支付违约金4万元则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ）A、10万元 B、7万元 C、6万元 D、4万元46甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方商定保管费用为1000元，后乙为能按商定支付保管费用，则甲可以（ ）A、行使质押权变卖所有水泥B、行使质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖所有水泥D、行使留置权变卖部分水泥47甲发包人与乙承包人签订建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证现甲到期未能支付工程款，则下列有关该工程款清偿的说法，对的的是（ ）A、丙公司应代甲清偿B、乙可规定甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不也许由甲或丙共同清偿48某建设工程采用招标方式选择承包人，则有关该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，对的的是（ ）A、虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B、投标人购买招标文献，属要约行为C、投标人参与现场考察，属要约行为D、评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为49某施工合同商定承包人对基本工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人为按合同商定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的解决，对的的是（ ）A、予以追缴B、不予支持C、支付按合同商定所有支付D、只支持按银行同类贷款利息支付50某扩建工程建设单位因急于参与认证，于11月15日未经检查而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）A、11月15日 B、11月20日 C、11月30日 D、12月3日51某建设工程合同商定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款”。
10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文 件，10月20日承包人将工程移送发包人，但发包人始终未支付工程余款5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，规定其支付工程欠款及利息 则利息起算日应为（ ）A、10月10日B、10月20日C、12月1日D、5月1日52发包人与承包人商定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人祈求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的祈求应（ ）A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、规定承包人提供证据53某工程需租用钢管，双方商定租凭期限为8个月，则下列有关该租凭合同的说法，错误的是（ ）A、应以书面方式签订B、若以口头方式签订，则租凭期视为6个月C、若以口头方式签订，出租人可随时解除合同D、若以口头方式签订，承租人可随时解除合同54施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达到和解，则有关此争议的解决，下列说法中，对的的是（ ）A、双方依仲裁合同申请仲裁后，仍可以和解B、如果双方在申请仲裁后达到了和解合同该和解合同即具有法律强制执行力C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D、如果在人民法院执行中，双方当事人达到和解合同，则原判决书终结执行55建设单位以工程质量不合格为由，回绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。
向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（ ）A、工程质量检测机构出具的鉴定报告B、建设单位职工的书面证明材料C、建设单位与施工单位签订的施工合同D、建设单位提交的答辩状56人民法院可以根据状况对不同的证据采用不同的保全措施，下列行为不是证据保全措施的是（ ）A、没收 B、扣押 C、查封 D、勘验57某人民法院终审判决，建设单位应于6月1日前付清施工单位工程款建设单位未履行判决根据有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（ ）A、9月1日 B、12月1日 C、3月1日 D、6月1日58某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院在一审人民反员开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则有关本案中先予执行的合用，下列说法中，对的的是（ ）A、人民法院可直接裁定先予执行B、王某可祈求一审人民法院裁定先予执行C、因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D、若王某败诉，不须补偿由此给施工单位导致的损失59某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理建设单位经 传票传唤，无合法理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）A．撤销案件 B。
中断审理C．终结审理 D缺席判决60某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（ ）A．进行辩论 B进行和解C．提起反诉 D提起上诉61某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在补偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁人分别觉得应补偿15、16、20万元，其中丙仲裁人是由当事人双方共同选定的此案中，应当裁决补偿（ ）万元A．15 B16C．17 D2062．甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院在法庭调查时，乙出示了双方签订的有效仲裁合同，此时人民法院应当（ ）A．驳回起诉 B继续审理C．终结起诉 D将案件移送合同商定的仲裁机构63．下列有关仲裁开庭的说法，对的的是（ ）A．仲裁应当开庭进行，当事人也可以合同不开庭B．仲裁应当不开庭进行，当事人也可以合同开庭C．仲裁不公开进行，当事人合同公开的必须公开D．仲裁公开进行，当事人可以合同不公开64．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方签订分包合同并商定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。
后双方因质量问题发生争议，同步发现该分包行为未经建设单位批准下列有关本案仲裁合同效力的说法，对的的是（ ）A分包合同无效，则仲裁合同无效B分包合同有效，则仲裁合同有效C分包合同效力待定，则仲裁合同效力待定D分包合同效力与仲裁合同效力没有有关性65建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采用的行为是（ ）A．申请行政复议或提起行政诉讼 B申请仲裁或提起民事诉讼C．申请行政复议后提起行政诉讼 D申请仲裁后提起民事诉讼66某施工单位在参与投标中有违法行为，建设行政主管部门的惩罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（ ）A．6月4日 B6月9日C．7月19日 D7月24日67施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）A对施工现场侵权补偿纠纷进行的调解B撤销施工单位资质证书的决定C因工作人员违法颁发资质证书而予以的行政处分D有关资质证书颁发的条件不符合法律规定68甲施工单位在承办乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其她人员进行施工。
施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼跟据有关法律规定，李某的损失应由（ ）承当A．甲 B乙C甲和刘某 D甲和乙69某施工单位违背国家规定减少工程质量原则，导致6000万元直接经济损失，应当认定为（ ）A．串通投标罪 B工程重大安全事故罪C重大责任事故罪 D重大劳动安全事故罪70某施工单位将工程转包，给建设单位导致5万元损失，则该施工单位不也许承办的法律责任是（ ）A．补偿损失 B减少资质级别C．责令停业整顿 D对重要负责人判处有期徒刑二、多选题（共30题，每题2分每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）71注册建造师享有的权利有（ ）A、使用注册建造师名称B、遵守法律、法规和有关规定C、在本人执业活动中形成的文献上签字并加盖执业印章D、保管和使用本人注册证书、执业印章E、接受继续教育72甲建筑设备生产公司将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备导致部分磨损而规定甲减少价款1万元。
下列有关本案中债的性质的说法，对的的有（ ）A、甲错发设备给丙属于无因管理之债B、丙向甲返还设备属于不当得利之债C、乙向甲支付设备款属于合同之债D、甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E、丙擅自使用该设备对乙应承当侵权之债73甲、乙两个施工单位构成联合体投标，双方商定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承当索赔额的50%施工过程中建设单位确因质量因素索赔12万元，则下列有关此索赔和补偿责任承当的说法中，对的的有（ ）A、如甲无过错，则其有权回绝先行赔付B、建设单位可直接规定甲承当12万元C、建设单位可直接规定乙承当12万元D、建设单位应当规定质量缺陷的过错方承当重要责任E、先行赔付的一方，有权就超过50%的部分向另一方追偿74甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列有关该项目发包、分包的说法中，对的的有（ ）A、乙可以将专业工程分包给丙B、丙可以将劳务作业分包给丁C、乙可以将劳务作业分包给丁D、甲可以将专业工程发包给丙E、加可以将劳务作业分包给丁75某项目招标中，招标文献规定投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ ）A、投标人在投标有效期内撤回投标文献B、投标人在开标前撤回投标文献C、中标人回绝提交履约保证金D、投标人回绝招标人延长投标有效期规定E、中标人回绝签订合同76某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家构成，这一构成不符合《招标投标法》的规定，则下列有关评标委员会重新构成的作法中，对的的有（ ）A、减少一名招标人代表，专家不再增长B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家77某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理合同，该合同应明确的内容有（ ）A、各自应负责的安全生产管理范畴B、各自应尽的安全生产管理职责C、各自应采用的安全措施D、指定兼职安全生产管理人员进行磋商E、双方的安全责任由总承包单位拟定78总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。
工程主题构造施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一 再违背总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则有关本工程的安全生产管理，下列说法中，对的的有（ ）A、总承包单位对施工现场的安全生产总责B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C、总承包单位与专业承包单位对所有生产安全事故承当连带责任D、专业承包单位对该重大生产安全事故承当重要责任E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务79某工程为国家大型公用事业项目，下列有关该工程的工程监理的说法，对的的有（ ）A、该工程必须实行监理B、建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C、监理单位保证承当所有责任的，可由其她监理单位代为监理D、监理单位不得与设备供应单位有从属关系E、监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场80建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了某些质量缺陷，遂以质量不符合商定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，可以获得人民法院支持的有（ ）81下列工程建设原则，属于强制性原则的是（ ）A、工程建设通用的综合原则B、工程建设通用的安全原则C、工程建设通用业专用的实验原则E、工程建设行业的制图措施原则D、工程建设行专用的信息技术原则83下列行为中，违背国家有关节能管理规定的有（ ）A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造B、施工图设计文献审查机构对节能设计进行了重点审查C、项目动工后，建设单位以节省投资为由规定设计单位减少建筑节能原则D、监理单位将建筑节能原则纳入了工程监理根据E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能原则培训84某工程实行总承包，则有关其工程文献的移送，下列做法中，符合国家有关规定的有（ ）A、总承包单位，各分包单位将其工程文献整顿，立卷后分别移送建设单位B、各分包单位将其工程文献整顿，立卷后移送总承包单位C、总承包单位负责将各分包单位的工程文献整顿，立卷后移送建设单位D、总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移送建设单位E、监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移送建设单位85某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（ ）A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C、批准女工孙某只能休产假120天D、安排17岁的李某担任矿井安检员E、安排15岁的周某担任仓库管理员86、某工程公司董事会换界选举中，当选董事中有下列人员。
根据《公司法》的规定，当选无效的有（ ）A、赵某、六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B、钱某、两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C、孙某、去年担任另一公司财务负责人，因偷漏税款而致公司被吊销营业执照D、李某、因购买住房而按揭贷款上百万E、周某、70岁，因患病而行动不便87根据不同的合同划分原则，建设工程施工合同属于（ ）A、要式合同 B、实践合同 C、单务合同 D、有偿合同 E、完毕工作成果的合同88甲、乙两施工单位签订施工分包合同则下列缔约过程中的情形中，当事人应承当缔约过错责任的有（ ）A、甲假借签订合同，歹意进行磋商B、甲歹意进行磋商，给乙导致损失C、乙隐瞒其资质的真实状况D、甲提供虚假项目报批手续，给乙导致损失E、乙未尽保密义务，给甲导致损失89施工单位由于重大误解，在签订买卖合同步将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ）A、只能按购买A型钢材履行合同B、应按效力待定解决该合同C、可以规定变更为按购买B型钢材旅行合同D、可以规定撤销该合同E、可以规定确认该合同无效90李某想张某借款1万元，始终无力归还。
后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元李某家属多次催要，施工单位却以多种借口不予支付则下列有关张某行使代位权的说法中，错误的有（ ）A、张某可以李某的名义对施工单位行使代位权B、张某可以自己的名义对施工单位行使代位权C、因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权D、因该借款对张某没有导致太大伤害，故不得行使代位权E、因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权91某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人公司分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列有关本案中违约责任承当的说法中，对的的有（ ）A、买方可规定挖掘机生产厂承当违约责任B、买方可规定推土机生产厂承当违约责任C、买方可规定推土机与挖掘机生产厂共同承当违约责任D、如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有商定，应按规定解决E、如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有商定，则各自承当一半92根据《合同法》的有关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有（ ）A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在签订合同后表达无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后批准提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位批准，擅自更换了现场技术人员93甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列有关本案中责任承当的说法中，对的的是（ ）A、甲可规定乙承当违约责任。
B、甲可规定乙承当授权责任C、丙可规定乙承当违约责任D、丙可规定脚手架生产厂家承当违约责任E、丙可规定甲承当补偿责任94某工地招标文献规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式涉及（ ）Ａ、保证 Ｂ、抵押 Ｃ、动产质押 Ｄ、权利质押 Ｅ、定金95发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列有关承包人权利的说法中，对的的是（ ）A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E、承包人因发包人违约所导致的损失，可在工程拍卖所得中扣除96某施工单位的工人张某向李某借款，则下列有关该借款合同的说法，错误的有（ ）A、应以书面方式签订B、如果未商定利息，应按银行同类贷款利息计算C、利率不得低于银行同类贷款利率D、利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E、除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复97下列有关仲裁与诉讼特点的表书对的的有（ ）A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制D、仲裁机构由双方协商拟定，管辖人民法院则不能由双方商定E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式98建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某装业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。
下列有关建设单位起诉对象的说法，对的的有（ ）A、仅可起诉甲 B、不能起诉丙 C、仅可起诉乙 D、可单独起诉乙 E、可起诉甲、乙、丙99仲裁过程中，如当事人双方达到了调解合同，则仲裁庭下述作法对的的有（ ）A、制作调解书 B、制作仲裁书 C、驳回申请 D、撤销案件 E、规定当事人撤回申请100《建设工程质量管理条例》设定的行政惩罚涉及（ ）A、罚款 B、拘役 C、行政拘留 D、责令停业整顿 E、吊销公司营业执照。
