造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷（答案）[49]
造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在建设项目投资指标估算法中，适合采用单位功能价格法的投资内容是（ ）建筑工程费用估算设备及工器具购置费估算基本预备费估算建设期利息估算【正确答案】A2.【真题】下列工程造价指数中，属于综合指数的是（ ）A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数【正确答案】D3.【真题】关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（ ）A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【正确答案】B4.下列关于其他资产价值确定，说法正确的是()A.开办费从企业生产经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊入管理费用中B.开办费从企业生产经营月份的次月起，按照不短于5年的期限平均摊入营业费用中C.租入固定资产改良及大修理支出，计入固定资产价值D.租入固定资产改良及大修理支出应当在其寿命期内分期平均摊销【正确答案】A5.【真题】在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是（ ）。
A.对没有市场价格的产出物的正面效果，以支付意愿原则计算其影子价格B.对没有试产价格的产出物的负面效果，以受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通过膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益用流量【正确答案】D6.下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（ ）A.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担【正确答案】C7.人工日工资单价组成中，下列（ ）津贴不属于津贴补贴A.流动施工A.6.03B.特殊地区施工B.9.05C.高空C.13.58D.事假D.18.10【正确答案】C8.单价合同工程量必须以（ ）完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。
A.承包人B.发包人C.监理师D.设计师【正确答案】A9.工程量清单计价方法采用综合单价形式，综合单价包括（ ）A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，并考虑风险因素B.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，不考虑风险因素C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、预留金、材料购置费D.人工费、材料和工程设备费、预留金、材料购置费、零星工作项目费【正确答案】A10.【真题】我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国內投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国內甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为（）万美元A.5000B.4625C.4600D.4575【正确答案】D11.其他项目清单中计日工，在投标之时（ ）A.单价由投标人自主报价计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【正确答案】A12.某工程合同价为500万元，合同约定采用价格指数调整价格差额，其中不可调部分比重为0.2，调价要素ABC分别占合同比重的0.2、0.3、0.3结算时，A价格指数增长了20%，B要素价格指数增长了15%，C要素价格指数降低了5%，则该工程实际结算款差额为()万元。
A.30B.32C.35D.40【正确答案】C13.下列各调整内容，()不属于工程变更类价款调整A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值【正确答案】D14.采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指()A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【正确答案】C15.关于安全文明施工费预付的说法正确的是()A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【正确答案】C16.某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70％为可调部分。
可调部分中，人工占45％，材料占45％，其余占10％仅人工费价格指数增长了10％，其他未发生变化则该项工程项目应结算的工程价款为（ ）万元A.51.01B.51.58C.52.25D.52.75【正确答案】B17.某工程项目总价值2000万元，合同工期18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为（ ）个月A.1.5B.0.9C.1.2D.3.6【正确答案】B18.【真题】根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于()A.项目建设前期各阶段工程造价的估量B.项目初步设计阶段概算的预测C.项目施工图设计阶段预算的预测D.项目合同价格的形成和后续合同价格的管理【正确答案】D19.工程量清单由哪几部分组成（ ）A.分部分项工程量清单、措施项目清单、利润组成B.其他项目清单、规费及税金项目清单、管理费组成C.人、材、机费、规费、税金组成D.分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金项目清单组成【正确答案】D20.固定资产投资中的积极部分不包括（ ）A.建安工程费用B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费【正确答案】A21.除另有说明外，分部分项工程量清单中的工程量应等于（ ）。
A.实体工程量B.实体工程量+施工损耗C.实体工程量+施工需要增加的工程量D.实体工程量+措施工程量?【正确答案】A22.下列关于工程计价的说法中，正确的是（）A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量x相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【正确答案】C23.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（）A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算原则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计算的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.除按照工程变更规定引起的工程量增减外，应为总价合同各项目的工程量【正确答案】D24.下列必须通过招标、拍卖或挂牌方式获取国有土地使用权的用地包括（ ）A.仓储用地B.采矿用地C.国家机关用地D.城市基础设施用地【正确答案】A25.【真题】下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()A.生产家具购置费B.基本预备费C.涨价预备费D.铺底流动资金【正确答案】A26.下列不属于工程建设项目中建设投资构成内容的是()。
A.建设期利息B.工程费用C.预备费用D.工程建设其他费用【正确答案】A27.对于引进设备的安装工程概算，通常采用的设备安装工程概算编制的方法为（ ）A.设备价值百分比法B.综合吨位指标法C.扩大单价法D.预算单价法【正确答案】B28.针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出而事先预留的费用是（ ）A.价差预备费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费【正确答案】C29.【真题】根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（ ）A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联运无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【正确答案】C30.工程建设定额中分项最细、定额子目最多的计价性定额是（ ）A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.劳动定额【正确答案】A31.总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（ ）A.占地面积、功能分区、运输方式B.占地面积、功能分区、工艺设计C.占地面积、运输方式、工艺设计D.运输方式、功能分区、工艺设计【正确答案】A32.建设单位采用工程总承包方式，其总包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定，从（ ）中支出。
A.建设管理费B.建设用地费C.工程费用D.施工企业管理费【正确答案】A33.拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【正确答案】A34.根据《标准施工招标文件》规定，由于发包人原因导致工程试运行失败，可以补偿的内容是（ ）A.只索赔工期B.只索赔费用C.索赔费用、利润D.索赔工期、费用【正确答案】C35.已知报告期某建安工程造价为5000万元，其中人工费1000万元，指数为1.1；材料费1800万元，指数为1.02；施工机械使用费600万元，指数为1.05；企业管理费500万元，指数为1.02；利润500万元；规费400万元；税金200万元则该建筑安装工程的造价指数为（ ）A.1.034B.1.073C.1.147D.1.107【正确答案】A36.下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是（ ）A.设备、工(器)具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【正确答案】A37.关于工业项目工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。
A.在结构形式不变的前提下，层数增加，单位造价升高B.在建筑面积不变的情况下，层高增加，单位造价降低C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.宽度增加，一般单位造价上升【正确答案】C38.【真题】某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为()元/tA.63.80B.63.83C.64.26D.64.30【正确答案】D39.某市承包单位获得承建该市县城某政府办公楼，工程不含税价格2000万元，则该承包单位为此需缴纳的营业税为（ ）万元A.66.97B.62.01C.61.86D.60.00【正确答案】B40.【真题】某建筑工程钢筋综合用量1000t施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为()万元A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【正确答案】A41.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时利润的计算基数中不包括的费用项目是（ ）A.专用工具费B.废品损失费C.外购配套件费D.包装费【正确答案】C42.在测定搅拌机工作时间时，由于工人上班进行准备工作，导致搅拌机晚工作30min，对该时间表述正确的是（ ）。
A.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，应计入定额B.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，不应计人定额C.该时间属于停工时间，不应计入定额D.该时间属于不可避免的中断时间，应计人定额【正确答案】D43.【真题】在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是()A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【正确答案】A44.在项目招投标过程中，招标人与中标人应在中标通知发出起规定天数内订立书面合同，该规定天数为（ ）A.7天内B.10天内C.20天内D.30天内【正确答案】D45.投标文件实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留下列情形中，属于无显著差异和保留的是（）A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【正确答案】C46.【真题】某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1,05、1,03和0,98假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。
用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为( )元/m2A.3699,00B.4590,75C.4599,00D.4623,75【正确答案】C47.下列费用项目中，属于工程建设其他费用中的研究试验费的是（ ）A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【正确答案】D48.下列属于期中支付申请中本周期合计完成的合同金额是（）A.累计已完成的合同价款B.本周期应扣回的预付款C.本周期已实际支付的合同价款D.本周期应支付的安全文明施工费【正确答案】D49.根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定，已知某材料供应价格为50000元，运杂费5000元，采购保管费率1．5%，运输损耗率2%，则该材料的基价为（ ）万元A.5.085B.5.177C.5.618D.5.694【正确答案】D50.对于招标控制价及其规定，以下理解正确的是（ ）A.招标控制价超过批准的概算时，不必将其报原概算审批部门审核B.招标控制价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价C.不设标底时，招标人不用编制招标控制价D.当招标人不具编制招标控制价的能力时，可委托私人代理【正确答案】B51.已知进口设备货价为500万美元，美元与人民币的汇率为l：6.7，国际运费率为10％，运输保险费率为5％。
银行财务费率为2％，则该进口设备的银行财务费为（ ）万元A.8B.77C.67D.10【正确答案】C52.在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其支付证书中应增加该费用的（ ）作为工程材料和设备预支款A.50%B.60%C.70%D.80%【正确答案】D53.下列不属于招标工程量清单编制内容的是()A.总工程量清单编制B.分部分项工程量清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【正确答案】A54.预付款担保的主要形式为（ ）A.银行保函B.保证金C.保修金D.履约保函【正确答案】A55.《总承包合同示范文本》规定，发包人在承包人提交最终竣工结算资料的（ ）日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决A.15B.28C.56D.90【正确答案】D56.在概算指标编制时-不同类型工程列表表现形式不同下列说法中符合要求的是（ ）A.安装工程中的设备以占设备购置费或设备原价的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.工艺管道一般以m为计算单位【正确答案】A57.和定额单价法相比，实物法的工作内容不同主要体现在()阶段。
A.熟悉图纸和预算定额B.划分工程项目和工程量C.套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D.计算其他费用【正确答案】C58.在国际上，设备供应商的监理费用属于项目直接建设成本中的（ ）A.电气设备费B.仪器仪表费C.电气安装费D.工艺设备费【正确答案】C59.下列属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是()A.劳动消耗定额B.施工定额C.预算定额D.企业定额【正确答案】A60.工料单价不包括()A.人工费B.材料费C.机械费D.企业管理费【正确答案】D61.【真题】根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中，正确的是（ ）A.监理人在收到承包人书面变更建议后的14天内，若不同意变更的应口头答复承包人B.监理人收到承包人变更报价书后的14天内，应根据变更估价原则商定或确定变更价格C.施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变更应由发包人确定D.采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付【正确答案】B62.建筑安装企业计取的教育费附加，计费基础是()A.直接费B.营业税C.土地使用税D.城市维护建设税【正确答案】B63.【真题】根据FIDIC《施工合同条件》（1999版本）通用合同条件，关于发包人对保留金的扣留和返还，下列表述中正确的是（）A.每次期中支付时扣留2.5%-5%作为保留金B.签发整个工程的验收证书后，返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期期满后，返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保留金【正确答案】C64.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定，我国目前详细评标中主要采用的方法包括（ ）。
A.定性评审法和定量评审法B.综合评估法和定量评审法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.综合评估法和定性评审法【正确答案】C65.根据FIDIC施工合同条件某－项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过－定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准－般为（ ）A.1％B.5％C.10％D.20％【正确答案】C66.【真题】根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126），下列属于施工变更的是（ ）A.对区域内标准标高的调整B.对备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减收影响的部分工程【正确答案】C67.【真题】因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是()A.因工程损害导致第三方财产损失B.运至施工场地用于施工的材料的损害C.承包人的停工损失D.工程所需清理费用【正确答案】C68.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，开塔式起重机的驾驶员和指挥塔式起重机人员的工资属于（ ）A.管理费B.材料费C.仪器仪表使用费D.施工机械使用费【正确答案】D69.【真题】设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资应反映()时的价格水平。
A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工【正确答案】C70.某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（）A.02B.03C.008D.001【正确答案】A71.在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为600万元，预备费为400万元，其中价差预备费为240万元建设期贷款为1800万元，应计利息为180万元，流动资金为500万元，全部来自于贷款，年应计利息为30万元，则该建设项目的建设投资为（ ）万元A.4760B.5000C.5180D.5680【正确答案】B72.可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在（）%以内A.5B.10C.15D.20【正确答案】B73.关于住宅小区规划与工程造价的描述，说法正确的是()A.小区的占地面积指标决定了小区建设的总造价B.建筑群体的布置形式对用地的影响不大C.在保证小区居住功能的前提下，适当集中公共设施，合理布置道路，有利于降低小区的总造价D.降低小区的建筑密度，有利于降低小区的总造价【正确答案】C74.某工业项目及其总装车间的各项费用(单位：万元)见下表，则总装车间分摊的建设单位管理费、土地征用费和勘察设计费分别为（ ）。
A.18.67、30.42、11.67.B.18.29、32.27、10.71.C.17.14、35.00、11.43.D.17.21、35.00、11.67.【正确答案】D75.某土方工程业主与施工单位签订土方施工合同，合同约定土方工程量8000m2，合同期为16天，合同约定：工程量增加20％以内为施工方承担的工程风险施工过程中，因出现较深的软弱下卧层，致使土方工程增加到10200m2则施工方可提出的工期索赔为（ ）A.1天B.4天C.17天D.14天【正确答案】A76.关于初步评审的形式评审标准，下列说法正确的是（ ）A.投标人与营业执照一致B.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖党委章C.投标文件格式符合要求D.可以设定两种情况的有效报价【正确答案】D77.【真题】关于招标文件的编制，下列说法中错误的是( )A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时(或在招标文件中)一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【正确答案】D78.根据《标准施工招标文件》遇到异常不利的物质条件的情况，可以补偿的内容是（ ）。
A.只索赔工期B.只索赔费用C.索赔工期和利润D.索赔工期和费用【正确答案】D79.国外建筑安装工程费用的构成中，工人现场福利费及安全费属于（ ）A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【正确答案】C80.砌筑每m3一砖厚砖墙，砖(240mm×115mm×53mm)的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（ ）m3A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【正确答案】D81.在竣工财务决算表编制过程中，属于资金来源项目的是（ ）A.应收生产单位投资借款B.交付使用资产C.待核销基建支出D.待冲基建支出【正确答案】D82.【真题】工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则( )A.承包人导致的工程延误，合同价款应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整【正确答案】C83.根据计时观察资料测得某工序工人工作时间有关数据如下：准备与结束工作时间12min，基本工作时间68min，休息时间10min，辅助工作时间11min，不可避免中断时间6min，则该工序的规范时间为（ ）min。
A.33B.79C.28D.27【正确答案】C84.对工程造价信息进行分类必须遵循的原则中下列（ ）是对可扩展性的描述A.以分类对象最稳定的本质属性和特征作为分类的基础和标准B.满足不同项目参与方高效信息交换的需要C.分类的灵活性，可方便扩展，增加新信息类型，不打乱原有分类D.综合考虑项目的实施环境和信息技术工具【正确答案】C85.措施项目清单中的安全文明施工费（）A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【正确答案】D86.根据《建设工程工程量清单计价规范》关于招标控制价的表述符合规定的是（ ）A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过±3％时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【正确答案】D87.在项目决策阶段需要考虑生产技术方案．下列不是技术方案选择内容的是（ ）A.生产方法的选择B.工艺流程的选择C.施工方法的比选D.工艺方案的比较【正确答案】C88.建设项目的竣工决算包括建设项目从()的全部实际费用。
A.筹建开始到项目竣工投产全过程B.设计开始到项目竣工投产全过程C.施工开始到项目竣工投产全过程D.筹建开始到项目竣工验收【正确答案】A89.按照建标[2003]206号文件《建筑安装工程费用项目组成》规定，生产工人六个月以内的病假人员工资计人人工工人单价组成中的（ ）A.职工福利费B.辅助工资C.工资性补贴D.基本工资?【正确答案】B90.下列费用项目中不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（ ）A.构筑物建筑工程费B.工业管道安装工程费C.照明工程的建设单位管理费D.弱电工程安装工程费【正确答案】C91.项目建设的投资决策阶段影响工程造价程度最高，达到()A.50%～70%B.50%～90%C.70%～90%D.70%～100%【正确答案】C92.关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（ ）A.是一种计价性定额B.以分项工程为对象编制C.反映平均先进水平D.是施工图预算的依据【正确答案】C93.下列各项内容中属于资格预审申请文件的是（ ）A.项目建设概况B.近年完成的类似项目情况表C.资格预审文件澄清和修改的说明D.申请人须知【正确答案】B94.【真题】关于工程索赔的说法，正确的是（ ）。
A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保证金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力【正确答案】B95.某施工合同约定施工现场主导施工机械－台，由施工企业租得台班单价为300元／(台班)，租赁费为100元／(台班)，人工工资为40元／工日，窝工补贴为10元／工日，以人工费为基数的综合费率为35％，在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元A.1080B.1380C.1500D.1650【正确答案】B96.下列关于招标控制价的说法中，正确的是（ ）A.招标控制价必须由招标人编制B.招标控制价只需公布总价C.投标人不得对招标控制价提出异议D.招标控制价不应上调或下浮【正确答案】D97.关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.适用于依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【正确答案】C98.建设项目工程造价在量上和（ ）相等。
A.固定资产投资与流动资产投资之和B.工程费用与工程建设其他费用之和C.工程费与固定资产投资方向调节税之和D.建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税之和【正确答案】D99.根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（ ）A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【正确答案】C100.住宅设计中的四居室比三居室工程造价一般会降低（ ）A.2.0%B.2.5%C.3.0%D.3.5%【正确答案】D二.多选题(共70题)1.《建设工程工程量清单计价规范》和《建设项目工程结算编审规程》工程竣工结算编制的主要依据是()A.工程合同B.发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款C.建设工程设计文件D.建设工程工程量清单计价规范E.分部分项工程费双方未确认的现场签证工程量【正确答案】ABCD2.FIDIC条件下，工程变更的范围包括（ ）A.删减任何合同约定的工作内容，并且删减的工作不交由他人实施B.任何部分标高、尺寸、位置变化C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工程质量改变E.合同中的任何工程内容的数量的改变【正确答案】ABDE3.工程造价的计价可分为（ ）。
A.项目的分解B.项目的组合C.工程计价D.工程计量E.工程估算【正确答案】CD4.国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括()A.材料费B.辅助材料费C.加工费D.非标准设备设计费E.外购配套件费【正确答案】ABCE5.下列关于预付款担保的说法中，正确的是（ ）A.预付款担保应在施工合同签订后，预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额始终保持不变【正确答案】ACD6.关于国际工程进度款的支付规定，叙述正确的有（ ）A.工程师可在任何期中支付证书中对任何以前的期中支付证书给予恰当的改正或修正B.承包商的代表应自行参加或派人协助工程师进行计量并提供工程师所要求的全部详细资料C.业主应于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起42天内，将期中支付证书中开具的款额支付给承包商D.在每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式向工程师提交一式6份本月支付报表，详细说明承包商认为自己应得到的款额，并附具各项证明文件，包括当月工程进度报告E.如果承包商在被要求对计量记录进行审查后14天内未向工程师发出通知，则认为工程师的计量记录是准确的并已被承包商接受【正确答案】ABDE7.【真题】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有( )。
A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【正确答案】ABDE8.与未来生产经营有关的其他费用描述，正确的有（ ）A.商标权、商誉、特许经营权费等属于与未来生产经营有关的其他费B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.人员培训及提前进厂费属于联合试运转费D.备品备件费属于生产准备费E.为保证初期正常生产必需的第一套不够固定资产标准的生产工器具、用具购置费【正确答案】ABE9.【真题】关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有( )A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输耗材指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【正确答案】CDE10.下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量，但并不包括在施工定额中的有（ ）。
A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E.完成施工任务必须消耗的技术工程用工?【正确答案】BCD11.下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）A.机械台班定额的主要表现形式是产量定额B.按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.概算指标是编制扩大初步设计概算的依据D.企业定额是编制招标文件的依据E.施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质【正确答案】BE12.编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有（ ）A.门窗洞口尺寸或外框外围尺寸B.混凝土拌合料和砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础尺寸E.石方预裂爆破的单孔深度【正确答案】BE13.民用住宅建筑设计影响工程造价的主要因素包括（ ）A.住宅的建筑结构B.结构面积系数C.层高和净高D.住宅层数E.总平面布置【正确答案】ABCD14.下列工程造价指数中，属于总指数的有（ ）A.间接费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【正确答案】BDE15.下列属于招标控制价的编制依据的是（ ）。
A.建设工程设计文件B.招标工程量清单C.企业定额D.专业工程计量规范E.施工现场情况、工程特点及常规施工方案【正确答案】ABDE16.根据《评标委员会和评标办法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定，下列各项内容属于初步评审中响应性评审标准的是（ ）A.工期应符合招标文件的有关要求B.分包计划应符合招标文件的要求C.资源配备计划应符合招标文件的有关要求D.投标报价计算的正确性和构成合理性E.施工方案与技术措施符合招标文件的要求【正确答案】ABD17.下列工程现场调查内容中，属于施工条件调查的是（ ）A.工程现场邻近建筑物与招标工程的间距B.工程现场的水文资料C.工程现场施工的临时设施D.工程现场的供电方式、电压等情况E.工程现场附近的生活设施【正确答案】ACD18.挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E.安全网【正确答案】ABC19.关于工程承包条件下工程师签发期中支付证书的说法正确的是（ ）A.在业主收到并批准承包商的履约保证之后，工程师不得开具任何支付证书或支付承包商任何款项B.在收到承包商的支付申请报表和证明文件后28天内，工程师应向业主签发期中支付证书C.如果承包商所提供的已完成工程不符合合同要求，则可扣发相应的修复或重置的费用，直至修正或重置工作完成D.如果承包商未能按照合同规定进行工作或履行义务．并且工程师已经通知承包商，则可扣留该工作或义务的价值，直至承包商履行该工作或义务E.工程师可在任何期中支付证书中只能对当期的期中支付证书给予恰当的改正或修正【正确答案】ABCD20.【真题】通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/m3，辅助工作时间占工序时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作班时间的3%、10%、2%，则下列计算结果中正确的有（ ）。
A.基本工作时间为0.750工日/m3.B.工序作业时间为0.815工日/m3.C.辅助工作时间为0.060工日/m3.D.规范时间为0.122工日/m3.E.定额时间为0.959工日/m3.【正确答案】ABE21.【真题】依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还?B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【正确答案】AD22.下列关于投标文件的澄清和说明，表述正确的是()A.投标文件不响应招标文件实质性条件，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价E.投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理【正确答案】BE23.【真题】关于联合体投标，下列说法正确的有（ ）。
A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【正确答案】ABCD24.下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是()A.质量指标指数应当以报告期的数量指标作为同度量因素B.拉斯贝尔体系以基期价格为同度量C.派许体系主张采用报告期指标作为同度量因素D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式E.拉斯贝尔体系和派许体系所选择的同度量因素相同【正确答案】AC25.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（ ）A.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×分部分项工程单价)B.措施项目费=∑(措施项目工程量×措施项目综合单价)C.单位工程报价=∑分部分项工程费D.单项工程报价=∑单位工程报价E.建设项目总报价=∑单项工程报价【正确答案】DE26.下列属于工程造价咨询人员出具的工程造价鉴定书内容的是（ ）A.委托鉴定的内容B.鉴定结论C.鉴定的原因D.鉴定的依据E.鉴定的时间【正确答案】ABD27.【真题】对于某些非常紧急的抢险救灾项目，给予发包人和承包人的准备时间很短，宜采用的合同形式有（ ）。
A.可调单价合同B.可调总价合同C.成本加固费用合同D.成本加奖金合同E.工时及材料补偿合同【正确答案】CDE28.建设工程项目评标时，发生（ ）情况应否决投标人投标A.弄虚作假方式投标的B.提交合格“撤回通知”的投标文件C.报价低于其个别成本的投标文件，投标人且不能合理说明原因D.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的E.未能在实质上响应的投标【正确答案】ACE29.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的义务有（ ）A.负责租船订舱B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.在规定的装运港把货物装上船只E.办理出口手续【正确答案】DE30.下列选项中属于投标文件中应当包含的内容是()A.施工组织设计B.招标工程量清单C.项目概况D.投标人须知E.拟分包项目情况表【正确答案】AE31.【真题】关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（ ）A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E.建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【正确答案】ABE32.下列有关静态投资部分估算的各种方法描述正确的是（ ）。
A.单位生产能力法适用于与已建项目在规模和时间上相近的拟建项目B.生产能力指数法是总承包商进行投标报价常用的方法C.只有指标估算法，精确度较高，可用于可行性研究阶段D.若拟建项目和类似项目规模在2～50，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模实现的，则生产能力指数取值为0.8～0.9E.朗格系数法以设备购置费为基数，只要对各种不同类型工程的朗格系数掌握准确，估算精度较高【正确答案】ABCE33.【真题】进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算公式是（ ）A.进度偏差=实际工程量×(实际单价-计划单价)B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价×(拟完工程量-实际工程量D.进度偏差=(拟完工程量-实际工程量)-实际单价E.进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【正确答案】BC34.下列属于质量指标指数的有（ ）A.设备、工(器)具价格指数B.平均工资水平指数C.职工人数指数D.建筑安装工程价格指数E.商品销售量指数【正确答案】ABD35.招标项工程量项目清单中的其他项目清单不包括（ ）A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.预备费E.措施项目清单【正确答案】DE36.【真题】下列费用中应计入到设备运杂费的有( )。
A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费【正确答案】ABCE37.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，其他项目费包括（ ）A.计日工B.暂列金额C.总承包服务费D.现场经费E.特殊地区施工增加费【正确答案】ABC38.安装工程定额安装专业分为( )A.电气设备安装工程定额B.机械设备安装工程定额C.通信设备安装工程定额D.公路工程定额E.工业管道安装工程定额【正确答案】ACD39.在国际竞争性招标中，开标时应当众读出的内容包括（ ）A.投标人B.投标报价C.标段名称D.完成工期E.质量目标【正确答案】ABD40.工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ ）A.项目名称B.项目编码C.计量单位D.措施。
