中级经济师《建筑经济》试题押题训练卷含答案14
中级经济师《建筑经济》试题押题训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l；7计算该设备的到岸价格为人民币()万元A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D2.下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是（）A.应当向3个以上的潜在投标人发出投标邀请书B.只有接受投标邀请书的法人或者其他组织才可以参加投标竞争C.招标人以邀请书的方式发m投标邀请D.招标人以招标公告的方式发出投标邀请【正确答案】D3.主持开标工作的应是（）A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C4.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()A.措施项目清单B.分部分项工程量清单C.规费项目清单D.其他项目清单【正确答案】D5.【真题】下列关于工作总时差的说法中，正确的是（ ）A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】A6.【真题】下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是（ ）。
A.要求投标人具有履行合同的能力B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题【正确答案】C7.安装工程保险一般包括试车考核期如果保险设备是旧的设备，则（）时，保险责任即告终止A.预备试车B.试车开始C.试车运行D.试车结束【正确答案】B8.【真题】下列费用中，属于建设单位管理费的是（ ）A.生产准备费B.土地使用权出让金C.建设单位开办费D.生产职工培训费【正确答案】C9.【真题】企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()A.弥补以前年度尚未弥补的亏损B.计提法定盈余公积金C.计提任意盈余公积金D.向投资者分配利润【正确答案】A10.【真题】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的综合单价不应包括（ ）A.企业管理费B.规费C.风险费用D.利润【正确答案】B11.下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制【正确答案】A12.在建筑工程保险中，由领有公共运输行驶执照的车辆在工地上行驶发生的事故造成的损失，属于()。
A.三者责任部分的保险责任B.三者责任部分的除外责任C.物质损失部分的保险责任D.物质损失部分的除外责任【正确答案】D13.【真题】在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天C.将使总工期拖后2天D.将使总工期拖后3天【正确答案】C14.【真题】评标委员会的组成人员应包括()A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政主管部门的代表【正确答案】C15.【真题】关于投标人行为的说法，错误的是()A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出C.投标人不得与招标人串通招标D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件【正确答案】D16.【真题】某施工机械预计的—次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费用（ ）元/台班A.10B.20C.30D.40【正确答案】A17.【真题】关于工程造价的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资D.建设工程造价是指建筑安装工程造价【正确答案】B18.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，若因非承包人原因造成增加新的工程量清单项目，其工程变更价款的确定方法是()A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】A19.【真题】以下情形中，开标时属于有效投标文件，呵以进入评标的是（ ）A.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的C.投标文件按规定予以密封的D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的【正确答案】C20.【真题】下列建设项目的财务评价指标中，属于动态指标的是（ ）A.偿债备付率B.资产负债率C.利息备付率D.财务内部收益率【正确答案】D21.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。
已知：(A/F，6%，2)=0.4854;(F/A，6%，10)=13.181A.6399B.7226C.8388D.13181【正确答案】A22.【真题】建筑工程保险为民用、工业用及公共事业用等所有工程建设项目在建设过程中的( )提供风险保障A.资金短缺和资源不足B.机构变更和人员调整C.刑事责任和行政责任D.自然灾害和意外事故【正确答案】D23.个人意外伤害保险按其险种结构分类，可分为（）A.自愿意外伤害保险和强制意外伤害保险B.普通意外伤害保险和特定意外伤害保险C.一年期意外伤害保险和多年期意外伤害保险D.单纯意外伤害保险和附加意外伤害保险【正确答案】D24.【真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（ ）年A.5B.6C.7D.8【正确答案】C25.【真题】在建设工程施工合同中程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款总额的()A.1.5%B.2.0%C.3.0%D.5.0%【正确答案】D26.工程监理单位相关服务范围不包括（）A.工程勘察阶段的服务B.工程设计阶段的服务C.工程实施阶段的服务D.工程保修阶段的服务【正确答案】C27.按照国家有关部门规定，各省、自治区、直辖市人民政府制定的招标范围和规模标准()A.必须与国家规定的一致B.各省、自治区、直辖市自主确定C.可缩小国家规定的范围和规模标准D.不得缩小国家规定的范围和规模标准【正确答案】D28.【真题】债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。
A.留置B.抵押C.质押D.保证【正确答案】C29.【真题】下列关于建设工程承包合同价格的说法中，正确的是（）A.采用可调值总价合同时，承包方需承担通货膨胀风险B.采用估计工程量单价合同时，承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，工程结算总价按照实际完成的工程量计算C.采用单价合同时，合同单价不允许调整D.采用不可调值总价合同时，招标方承担的风险较大【正确答案】B30.工作E有四项紧前工作A,B,C,D，其持续时间分别为2天、6天、7天、5天，最早开始时间分别为8天、4天、6天、10天，则工作E的最早开始时间为()天A.10B.12C.13D.15【正确答案】D31.【真题】下列工程实施过程发生的事件中,属于对合同价款不予调整的是()A.招标工程量清单项目特征描述与图纸不符引起工程量增加B.工程量清单却想引起冮程量增加C.招标人出的江工程变更引起施项目发生化D.因承包人原因导致工程延误,在原定竣工时间后税收政策调整引起合同价款增加【正确答案】D32.【真题】下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是（ ）A.成本分析法B.ABC分析法C.头脑风暴法D.德尔菲法【正确答案】B33.【真题】关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是（ ）。
A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优C.项目的质量、投资和进度之间为对立统—关系D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证【正确答案】B34.装运港船上交货价，习惯上称为（）A.离岸价格B.运费在内价格C.到岸价格D.进口设备的生产价格【正确答案】A35.【真题】下列投资方案中，适合使用差额法进行选择的是（ ）A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.寿命期相同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C36.FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()A.合同协议书B.中标函C.投标书D.图纸【正确答案】A37.企业某生产性建设项目的年固定成本为160万元，单位产品的销售价格为180元，单位产品的材料费用为50元，单位产品的变动加工费和税金分别为10元和6元，则该建设项目产量的盈亏平衡点产量为（）件A.8666B.9500C.11909D.14035【正确答案】D38.【真题】某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是（ ）万元。
A.0B.15C.20D.30【正确答案】B39.以下各项费用中，应计入企业产品成本或劳务成本的有（）A.管理费用B.短期贷款利息C.长期贷款利息D.直接工资【正确答案】D40.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（ ）A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B41.【真题】在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价【正确答案】D42.某方案初期投资额为300万元，此后每年年末的作业费用为40万元方案的寿命期为10年，10年后的残值为零假设基准收益率为10%，已知(P/A，10%，10)=6.144则该方案总费用的现值为（）万元A.400B.545.76C.654.87D.700【正确答案】B43.在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法称为（）A.资金周转率法B.设备费用百分比估算法C.生产能力指数法D.造价指标估算法【正确答案】C44.业主把一个项目的设计任务、施工任务分别发包给多个设计单位和建筑施工单位的承发包模式是()。
A.施工联合体B.施工合作体C.平行承发包D.CMS模式【正确答案】C45.【真题】关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（ ）A.流动资金估算—般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A46.【真题】根据我国《合同法》，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（ ）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C47.在下列方法中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是（）A.净现值法B.差额法C.净年值法D.净将来值法【正确答案】C48.【真题】下列收益中，不计入施工企业营业利润的是（ ）A.工程结算利润B.投资净收益C.其他业务利润D.营业外收支净额【正确答案】D49.【真题】在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是（ ）A.财政收入B.净产值C.收益分配效果D.就业结构影响力【正确答案】C50.【真题】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用【正确答案】D51.【真题】下列关于合同价款期中结算时工程计量的说法中，正确的是（）。
A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告【正确答案】D52.下列各类投资方案中，适合使用差额法进行选择的是（）A.寿命期相同的互斥方案B.寿命期不同的互斥方案C.独立方案D.混合方案【正确答案】A53.施工图预算编制的关键在于编好（）A.单位工程施工图预算B.单项工程综合预算图C.建设项目总预算图D.单项工程造价图【正确答案】A54.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元方案的寿命期为10年，10年后的残值为零假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元，已知：(P/A，10%，10)=6.144A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D55.安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器的原因造成其他保险财产的损失，由（）承担赔偿A.发包人B.承包人C.安装工程保险公司D.检验、检测机构【正确答案】C56.【真题】某建设项目生产单—产品，已知项目建成后年固定成本为200万元，每件产品的销售价格为1800元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元.则该建设项目年产量的盈亏平衡点为（ ）万件.A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C57.以下产品各功能中，属于按功能重要程度分类的是（）。
A.使用功能与美学功能B.基本功能与辅助功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】B58.某企业向银行借款3000万元，筹资费率为1%，年利息率为5.25%，所得税税率为33%，则其资金成本率为（）A.5.30%B.3.55%C.6.25%D.4.19%【正确答案】B59.风险识别的第一步工作是()A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确立各种风险事件D.进行风险防范【正确答案】A60.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天A.13B.14C.15D.16【正确答案】B61.【真题】投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（ ）A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A62.某人在10年前每年年末存款1000元，年利率为3%，但两年前利率变为4%，其每年末存款额仍为1000元，时至今日，该人存款的复本利和为()元已知；(F/A，3%，8)=8,892，(F/P，4%，2)=1,082，(F/A，4%，2)=2,040A.13865B.14826C.11661D.12485【正确答案】C63.【真题】某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达到12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%。
则该方案内部收益率的期望值是（）A.15.60%B.16.62%C.18.65%D.19.35%【正确答案】A64.【真题】下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（ ）A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【正确答案】C65.资金时间价值计算基本公式推导的前提条件是：假定实施方案的初期投资发生在（）A.方案的寿命期初B.方案的寿命期末C.方案的寿命期中D.方案寿命期的任意时刻【正确答案】A66.下列功能分类中，属于从用户需求角度进行分类的是()A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C67.【真题】下列投资方案中，可采用最小公倍数进行方案选择的是（ ）A.独立方案B.单—投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C68.资格预审完成后，评审委员会应向（）提交资格预审报告，同时备案于建设行政主管部门A.投标人代表B.招标人C.监理机构D.投标人【正确答案】B69.发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后（）天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。
A.7B.5C.10D.12【正确答案】A70.【真题】当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人确定综合单价（）A.应以计图纸为准B.必须要求招标人进行说明C.必须要求设计单位进行说明D.应以招标文件描述的分部分项工程量清单特征为准【正确答案】D71.工作A有三项紧后工作B、C、D，其持续时间分别为5天、6天、7天，且B、C、D三项工作的最迟完成时间分别为第13天、第15天和第13天，则工作A的最迟完成时间是第()天A.5B.6C.8D.9【正确答案】B72.【真题】下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是（ ）A.征地、拆迁没有及时完成B.工程预付款不能按时支付C.施工机械设备不配套D.设计变更【正确答案】C73.某建设项目生产单一产品，已知建成后年固定成本为1200万元，单位产品的销售价格为1800元，单位产品的材料费用为700元，单位产品的变动加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目产量的盈亏平衡点是（）件A.6666B.7500C.10909D.13333【正确答案】D74.【真题】下列风险中，属于承包商风险的是（ ）A.基础设施落后B.恶劣的现场条件C.工程所在国发生战争D.报价失误【正确答案】D75.【真题】施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为（ ）。
A.直接费B.营业额C.营业税D.工程预算成本【正确答案】C76.当事人不直接用口头或书面形式进行意思表示，而是通过实施某种行为或者以不作为的沉默方式进行意思表示而达成的合同称为（）A.明示合同B.默示合同C.主合同D.无名合同【正确答案】B77.【真题】人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化，或因主观判断失误，或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是（ ）A.管理风险B.社会风险C.经济风险D.自然风险【正确答案】A78.某人现年40岁，现有2万元存款，因为他将在60岁时退休，退休时他想有10万元存款，以保证生活水平不至降低假设退休时单位可以支付1万元退休金，从现在开始每年年末他将均等混合地存入银行一笔钱，那么，为达到退休时有10万元的积蓄，则应存款（）元已知：(F/P，5%，20)=2.653，(F/A，5%，20)=33.066A.2456.4B.1117.2C.3256.7D.1846.7【正确答案】B79.【真题】某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件—般时可获得600万元利润;条件差时，将亏损1000万元各种情况发生的概率难以确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是（ ）万元。
A.367B.633C.1033D.1100【正确答案】C80.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D81.【真题】发包人与承包人根据法律、行政法规的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于《建设工程施工合同（示范文本）》中的（）A.协议书B.附件C.通用条款D.专用条款【正确答案】D82.根据《建设工程质量管理条例》规定，房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为（）年A.2B.5C.8D.10【正确答案】B83.【真题】用资金周转率法估算某项目建设投资已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨.该项目总投资估算结果应为（ ）万元.A.3000B.30000C.45000D.67500【正确答案】B84.【真题】大工程的场地清理费保险金额一般不超过合同价格的（）A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B85.某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。
A.工期拖后l天，影响工期l天B.工期拖后3天，影响工期l天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天【正确答案】C86.下列方法中，可用于风险型决策的是（）A.等概率法B.加权移动平均法C.德尔菲法D.敏感性分析【正确答案】A87.工作E有四项紧前工作B、C、D、E，其持续时间分别为3天、7天、8天、6天最早开始时间分别为第9天、5天、7天、11天，则工作E的最早开始时间为第（）天A.13B.14C.15D.17【正确答案】D88.某债券现在购买需24万元，6年后出售可得64万元，基准收益率为8%，则该项投资收益的净现值是（）万元已知：(P/F，8%，6)=0.6302A.16.333B.18.260C.20.285D.21.356【正确答案】A89.按现行《中华人民共和国公司法》的规定，企业分配当年税后利润时，应当按本年净利润，以10%的比例提取（）A.资本公积金B.任意盈余公积金C.法定盈余公积金D.股息红利【正确答案】C90.【真题】以下有关竣工验收的表述错误的是（ ）A.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格B.发包人通过验收后同意接受工程，应在监理收到申请报告28天内，由监理向承包人出具经发包人签认的工程接收证书C.监理人审查后认为不具备竣工验收条件的，要在收到竣工验收申请报告后28天内通知承包人应完善的内容D.监理审查后认为具备验收条件，应在收到竣工验收申请报告后28天内通知发包人进行工程验收【正确答案】A91.在双代号网络计划中，工作的最早开始时间等于各紧前工作的（）。
A.最迟完成时间的最小值B.最迟开始时间的最大值C.最早完成时间的最小值D.最早完成时间的最大值【正确答案】D92.下列说法中正确的是()A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该招标工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其成员中资质等级较高的来确定【正确答案】C93.下列关于主动控制的说法中，错误的是（）A.主动控制是一种事前控制B.主动控制是一种前馈控制C.主动控制通常是一种开环控制D.主动控制通常是一种闭环控制【正确答案】D94.下列功能中，属于必要功能的是（）A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能【正确答案】A95.【真题】编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是（ ）A.预算单价法B.扩大单价法C.设备费百分比形式的概算指标法D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法【正确答案】D96.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等若基准收益率为10%，则年净收益是（ ）万元以上时，该投资项目可行。
A.6B.7C.10D.12【正确答案】C97.在建设工程合同管理中，委托合同的标的是（）A.利润B.劳务C.质量D.进度【正确答案】B98.财政收入指标属于（）A.经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A99.某企业拟建工业项目年生产能力为3000万吨与其同类的某已建项目年生产能力为1000万吨，设备投资额为4000万元，经测算，设备投资的综合调整系数为1.2，已知生产能力指数n=0.5，用生产能力指数法估算该拟建项目的设备投资额为（）万元A.6900B.8313.8C.9641.44D.11514.6【正确答案】B100.下列不属于目的地交货类方式的是（）A.DDUB.EXWC.FASD.DDP【正确答案】B二.多选题(共70题)1.网络图中的逻辑关系是指工作之间相互联系、相互制约的关系，它包括（）A.结构关系B.工艺关系C.组织关系D.隶属关系E.前后关系【正确答案】BC2.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRR>i时，NPV>0E.当NPV>0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE3.下列评价指标中，适于建设项目财务盈利分析的有()。
A.投资回收期B.财务净现值C.资产负债率D.总投资收益率E.利息备付率【正确答案】ABD4.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE5.设计概算可分为（）A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程综合概算D.工程建设其他费用概算E.建设项目总概算【正确答案】ACE6.【真题】监理规划用于指导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.明确监理工作内容和程序D.明确监理工作方案和措施E.制定监理工作制度【正确答案】ACDE7.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资【正确答案】ABC8.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需全部费用的文件，它是由（）汇总编制而成的A.各个单项工程综合概算B.工程建设其他费用概算C.预备费用概算D.各个单位工程综合概算E.各个设备及安装单位工程概算【正确答案】ABC9.风险分析包括以下主要步骤（）。
A.采集数据B.完成不确定性模型C.对风险影响进行评价D.进行风险分类E.制定风险预测图【正确答案】ABC10.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE11.建设工程合同管理的特点()A.建设工程项目的完成是一个渐进的过程B.由于工程价值量大、合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大C.工程合同管理工作极为复杂D.工程合同变动较为频繁E.合同风险比较小【正确答案】ABCD12.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（ ）A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD13.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案】ACD14.【真题】运用财务对策进行风险处理的方法包括（ ）A.购买保险B.风险降低C.风险承受D.风险分隔E.自我保险【正确答案】ACE15.业主或投资商通常遇到的风险主要有（）。
A.经济风险B.人为风险C.自然风险D.责任风险E.决策错误风险【正确答案】ABC16.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE17.【真题】下列文件和资料中，属于招标文件内容的有（ ）A.投标人须知B.技术条款C.投标文件D.施工方案E.评标标准和方法【正确答案】ABE18.应列入企业制造费用的有（）A.办公费B.生产工人工资C.管理费用D.劳动保护费E.折旧【正确答案】ADE19.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（ ）A.直线制监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC20.【真题】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（ ）A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD21.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。
A.投资回收期法B.内部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE22.【真题】下列建设工程项目目标制施中,属于计划实地中被动控制指的有()A.识别风险、为项目风险分析和风险管理提供依据B.对项目实施过程进行j跟踪、测试、检查,发现异常情况及时采取纠偏措施C.明确项目管理组织中过程控制人员的职责,发现情况及时采取措施进行处理D.加强信息收集、整理和研究,为预测工程未来发展状况提供可靠依据E.建立有效的信息反馈系统,及时反馈偏差情况并采取措施纠偏【正确答案】ACE23.下述关于内部收益率的说法中，正确的是（）A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率【正确答案】ABD24.在组织投标人踏勘现场时，招标人应向投标人介绍()A.施工现场的安全状况B.项目的气候条件C.项目的污水排放情况D.施工现场的地理位置E.项目的临时用地情况【正确答案】BCDE25.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。
A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】AB26.计算施工企业营业利润时，涉及的因素包括（）A.营业外支出B.工程结算利润C.其他业务利润D.财务费用E.管理费用【正确答案】BCDE27.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE28.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）A.严禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【正确答案】ADE29.合同解除的特点有（）A.合同解除以当事人之间存在有效合同为前提B.合同解除是指合同内容的变化C.合同解除须具备一定的条件D.合同解除是一种消灭合同关系的法律行为E.合同解除是产生新的与债权债务相关的内容【正确答案】ACD30.【真题】投标人投标环境调查的重点主要有（ ）A.施工现场条件B.招标文件的内容C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件D.相关的环保法律法规E.材料设备的供应条件【正确答案】ACE31.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2008)，下列款项中，除合同另有约定外，工程进度款支付申请应包括的内容有()。
A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应扣减的质量保证金【正确答案】BCDE32.工程建设招投标应遵循的原则是（）A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.效率优先原则E.诚实信用原则【正确答案】ABCE33.【真题】下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有（ ）A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE34.在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线【正确答案】ACE35.下列有关风险规避的说法中，正确的有（）A.拒绝承担风险是风险规避的一种手段B.放弃已经承担的风险以避免更大的损失是风险规避的一种手段C.工程保险是风险规避的有效手段D.规避风险是最有效的风险管理的手段E.规避风险固然能避免损失，但同时也失去了获利的机会【正确答案】ABE36.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。
A.工程所有人B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.建设行政主管部门【正确答案】ABCD37.建设投资估算的编制方法包括（）A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费用百分比估算法D.系数估算法E.形成资产法【正确答案】ABCD38.【真题】在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.从事同类工程建设项目招标的经验E.施工组织机构【正确答案】ACD39.【真题】下列保证金中,属于可以依法依规设立的保证金有()A.投标保证金B.农民工工资保证金C.安全事故保证金D.绿色环保保证金E.履约保证金【正确答案】AD40.【真题】价值工程实施程序包括（ ）阶段A.产品市场价值分析B.功能定义C.功能评价D.制定改进方案【正确答案】BCD41.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE42.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE43.不可控制因素引起的工期延误包括（）。
A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力不足E.不利的施工条件及外界阻碍【正确答案】ABE44.国民经济评价与财务评价的区别在于（）A.两种评价的角度不同B.两种评价的主要参数不同C.两者的适用范围不同D.两者采用的价格不同E.效益和费用的含义和划分范围不同【正确答案】ABDE45.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE46.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常则此时工作M（）A.不会使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD47.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE48.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。
A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD49.总监理工程师不得将下列（）工作委托给总监理工程师代表A.根据工程进展情况安排监理人员进场，调换不称职监理人员B.签发开工令、工程暂停令和复工令C.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算D.处理发现的质量问题和安全事故隐患E.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔【正确答案】ABCE50.【真题】工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成A.建筑法律法规B.工程技术C.企业管理D.行政管理E.建筑经济【正确答案】ABE51.咨询设计服务者风险中，属于来自业主的风险的有（）A.盲目干预B.咨询服务合同欠公平C.投资估算和设计概算不准D.可行性研究缺乏严肃性E.项目资金不足【正确答案】ABDE52.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE53.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。
A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD54.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.净现值E.差额净年值【正确答案】AD55.下列属于工程造价计价特点的有（）A.单件性计价B.多次性计价C.按定额计价D.按工程进度计价E.按工程构成的分部组合计价【正确答案】ABE56.【真题】根据我国《担保法》，不可以作为抵押物的有（ ）A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD57.邀请招标与公开招标的不同点包括（）A.公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同C.评标标准不同D.报价合理程度不同E.发布招标信息的方式不同【正确答案】ABE58.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()A.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC59.【真题】下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。
A.建设单位的采购与仓库保管费B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费C.设备装配费用D.单个设备无负荷试运转费E.进口代理手续费【正确答案】AB60.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE61.下列属于价值工程特征的包括()A.价值工程的目的是提高。
